房屋装修合同通用版范本6篇.docx

房屋装修合同通用版范本6篇

篇1

一、合同当事人

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

二、合同标的

位于______市______区（县）______小区______号______单元______室（建筑面积______平方米）的居室装修工程。

三、工程期限

1.本工程自______年______月______日开始施工，至______年______月______日竣工，工期______天。

2.如有特殊原因，双方协商确定。

四、工程造价及付款方式

1.工程造价：______元。大写：______元。

2.付款方式：签订合同后，一次性支付。

五、材料供应及设备管理

1.甲方负责采购供应材料，乙方负责施工设备的准备和保养。

2.乙方应妥善保管甲方提供的材料，如因乙方原因造成材料丢失或损坏，乙方应赔偿相应的损失。

六、施工内容及要求

1.乙方应按照甲方提供的装修方案进行施工，确保施工质量符合相关标准。

2.乙方在施工过程中应注意安全，遵守施工规范，确保施工期间不对周围环境和人员造成影响。

3.乙方应在施工完成后进行清理，确保施工现场整洁有序。

七、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付款项或提供材料，应承担相应的违约责任。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合相关标准，应承担相应的违约责任。

3.双方如因违约行为造成对方损失，应赔偿对方的实际损失。

八、争议解决方式

1.双方如因合同履行过程中产生争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，双方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，双方应停止履行合同，待法院判决后再根据判决结果决定是否继续履行。

九、合同生效及终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同生效后，双方应认真履行合同义务，不得擅自变更或终止合同。如需变更或终止合同，应协商一致并签订书面协议。

3.合同终止后，双方应做好已完工程的结算和清理工作，确保双方权益得到保障。

4.如因不可抗力或其他原因导致合同无法继续履行，双方应协商解决方案并签订书面协议终止合同。

5.合同终止后，双方不得以任何理由要求对方承担违约责任或要求赔偿损失。但如因一方原因导致合同无法继续履行，该方应承担相应的违约责任并赔偿对方的实际损失。

6.本合同未尽事宜由双方协商补充。协商补充条款与本合同具有同等法律效力。如有争议协商解决不成时可向当地人民法院提起诉讼。

篇2

发包方（简称甲方）：_________

承包方（简称乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的房屋装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：_________

2.工程承包方式：_________

3.工程期限：_________

4.工程总价款：_________

二、工程要求

1.乙方必须按照甲方要求进行施工，确保工程质量，按时交付工程。

2.乙方在施工中应严格遵守安全操作规程，确保施工人员和设备的安全。如因乙方原因造成的事故，由乙方承担全部责任。

3.乙方应妥善保护甲方提供的设备和材料，如造成损坏或丢失，应照价赔偿。

4.乙方在施工过程中，如有违反甲方规定或未达到甲方要求的情况，甲方有权要求乙方停工整改，由此造成的损失由乙方承担。

三、工程设计及材料供应

1.甲方负责提供房屋设计图纸及相关材料清单。乙方需按照甲方提供的设计图纸和材料清单进行采购和安装。如因乙方采购的材料与甲方要求不符或安装不当导致的问题，由乙方负责修复并承担相应的费用。

2.甲方负责采购部分材料，乙方负责采购部分材料。具体采购内容应根据实际情况进行协商确定。

四、工程进度及验收

1.乙方应在每个施工节点前向甲方提交详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

2.甲方有权对乙方的施工进程进行监督和检查。如发现质量问题或施工不当，甲方有权要求乙方停工整改。

3.工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后的合理时间内进行验收。验收标准为甲方提供的设计图纸和材料清单要求。如验收不合格，乙方应按要求进行整改并承担相应的费用。

五、工程价款及支付方式

1.工程总价款为人民币_________元整（￥_