2025版办公楼土建劳务施工合同终止合同.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版办公楼土建劳务施工合同终止合同

本合同目录一览

1.合同概述

1.1合同名称

1.2合同编号

1.3合同签订日期

1.4合同签订双方

1.5合同终止原因

2.合同主体

2.1承包方

2.2业主方

2.3监理方

2.4其他相关方

3.合同内容

3.1工程概况

3.2施工范围

3.3工程量清单

3.4施工图纸

3.5施工期限

3.6质量标准

3.7安全生产要求

3.8环境保护要求

4.合同终止条件

4.1双方协商一致

4.2不可抗力因素

4.3违约责任

4.4法院或仲裁机构裁决

5.合同终止程序

5.1提出终止合同申请

5.2双方协商

5.3书面通知

5.4合同终止日期

6.合同终止后的责任

6.1承包方责任

6.2业主方责任

6.3监理方责任

6.4其他相关方责任

7.工程款结算

7.1结算依据

7.2结算方式

7.3结算期限

7.4结算争议解决

8.质保金

8.1质保金比例

8.2质保金退还条件

8.3质保金退还程序

9.违约责任

9.1承包方违约责任

9.2业主方违约责任

9.3监理方违约责任

9.4其他相关方违约责任

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同附件

11.1施工图纸

11.2工程量清单

11.3质量标准

11.4安全生产要求

11.5环境保护要求

12.合同签署

12.1双方代表签字

12.2监理方签字

12.3法律效力

13.合同生效

13.1生效日期

13.2生效条件

14.合同终止后的其他事项

14.1工程资料移交

14.2工程验收

14.3工程移交

14.4合同解除后的清理工作

第一部分：合同如下：

1.合同概述

1.1合同名称：2025版办公楼土建劳务施工合同终止合同

1.2合同编号：2025TZ0001

1.3合同签订日期：2025年1月1日

1.4合同签订双方：

1.4.1承包方：建筑工程有限公司

1.4.2业主方：房地产开发有限公司

1.5合同终止原因：因不可抗力因素，导致施工无法继续进行

2.合同主体

2.1承包方：建筑工程有限公司

2.1.1注册地址：省市区路号

2.1.2法定代表人：

2.1.3联系电话：138xxxx5555

2.2业主方：房地产开发有限公司

2.2.1注册地址：省市区路号

2.2.2法定代表人：

2.2.3联系电话：139xxxx6666

2.3监理方：建设监理有限公司

2.3.1注册地址：省市区路号

2.3.2法定代表人：

2.3.3联系电话：137xxxx7777

2.4其他相关方：无

3.合同内容

3.1工程概况：办公楼土建劳务施工工程，建筑面积10000平方米，地上5层，地下1层

3.2施工范围：办公楼土建劳务施工，包括基础、主体结构、装饰装修等

3.3工程量清单：详见附件1

3.4施工图纸：详见附件2

3.5施工期限：自2025年1月1日起至2026年12月31日止

3.6质量标准：符合国家及地方相关质量标准

3.7安全生产要求：遵守国家及地方相关安全生产法律法规，确保施工安全

3.8环境保护要求：遵守国家及地方相关环境保护法律法规，减少施工对环境的影响

4.合同终止条件

4.1双方协商一致

4.2不可抗力因素：地震、洪水、台风等自然灾害

4.3违约责任：因一方违约导致合同无法继续履行

4.4法院或仲裁机构裁决：经双方协商无法解决争议时，提交法院或仲裁机构裁决

5.合同终止程序

5.1提出终止合同申请：任