土方回填合同范本8篇.docx

土方回填合同范本8篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

第二条承包方式及内容

1.承包方式：本工程采用包工包料方式，由乙方负责购买回填材料，并组织人员和设备进行回填施工。

2.承包内容：乙方负责购买回填材料，并负责组织人员和设备进行土方回填施工，包括土方挖掘、运输、填筑等全部工作。

第三条合同工期

1.工程开工日期：_________年_________月_________日。

2.工程竣工日期：_________年_________月_________日。

第四条工程质量要求及验收标准

1.工程质量要求：乙方所承包的回填工程，必须严格按照国家相关施工规范和要求进行，确保工程质量符合设计要求和验收标准。

2.验收标准：工程竣工验收时，应达到以下标准：回填材料符合设计要求，填筑厚度均匀，压实度达到规定要求，表面平整无坑洼等。

第五条合同价款及支付方式

1.合同价款：本工程合同总价为人民币_________元整（￥_________），具体价格以双方协商为准。

2.支付方式：甲方应在工程竣工验收合格后，向乙方支付合同价款。具体支付时间为验收合格后7个工作日内，支付方式为银行转账。

第六条违约责任及赔偿金额的计算方法

1.违约责任：如因甲方原因造成工程停工、延误等，应赔偿乙方相应的损失；如因乙方原因造成工程质量不符合要求或延误工期，乙方应赔偿甲方相应的损失。

2.赔偿金额的计算方法：根据双方协商，如因甲方原因造成工程停工、延误等，甲方应按日向乙方支付合同价款千分之五的违约金；如因乙方原因造成工程质量不符合要求或延误工期，乙方应按日向甲方支付合同价款千分之五的违约金。具体赔偿金额根据实际损失情况而定。

第七条争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.管辖法院：本合同的管辖法院为_________人民法院。

第八条合同生效时间及份数

1.合同生效时间：本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：_________乙方（签字/盖章）：_________

日期：_________年_________月_________日

篇2

甲方（发包方）：XXXX有限公司

乙方（承包方）：XXXX有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承包甲方土方回填工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX土方回填工程

2.工程地点：XXXX

3.承包范围：本次土方回填工程的承包范围包括但不限于：土方开挖、运输、回填、压实等全过程。

4.承包方式：乙方采用包工包料的方式承包本工程，所有费用均由乙方自行承担。

5.工期：本工程工期为XX天，自甲方发出开工令之日起计算。

二、双方权利和义务

1.甲方权利和义务

（1）甲方应确保施工场地具备施工条件，并负责办理相关手续。

（2）甲方应按照合同约定支付乙方工程款。

（3）甲方应协调其他施工单位，确保乙方施工顺利进行。

2.乙方权利和义务

（1）乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。

（2）乙方应按时完成施工任务，确保工期不受影响。

（3）乙方应做好安全生产工作，确保施工过程中无重大安全事故发生。

（4）乙方应积极配合甲方协调其他施工单位，确保施工顺利进行。

三、工程价款及支付方式

1.工程价款：本工程总造价为人民币XXXX元（大写：XXXX）。

2.支付方式：甲方应按照以下节点支付乙方工程款：

（1）合同签订后，甲方支付乙方预付款XXXX元（大写：XXXX）。

（2）乙方完成土方开挖后，甲方支付乙方进度款XXXX元（大写：XXXX）。

（3）乙方完成土方回填并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款XXXX元（大写：