土木工程施工承包合同书8篇.docx

土木工程施工承包合同书8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本工程的施工作业达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承包方式

乙方采用包工包料的方式承包本工程，具体包括以下几个方面：

1.乙方负责购买施工所需的全部材料，并承担材料运输至施工现场的费用。

2.乙方负责施工过程中的全部劳务费用，包括工人工资、施工设备使用费等。

3.乙方负责施工过程中的安全管理工作，并承担因安全管理不善引发的全部责任。

三、工程期限

本工程的施工作业自合同签订之日起开始，至工程竣工验收之日止结束。具体工期按照甲方要求进行调整。

四、付款方式

1.甲方在合同签订后向乙方支付工程总价的30%作为预付款。

2.乙方完成工程量的50%后，甲方再次向乙方支付工程总价的30%。

3.乙方完成全部工程量并通过竣工验收后，甲方向乙方支付剩余的40%工程款。

五、质量保证

1.乙方在施工过程中应严格遵守国家及地方的相关施工质量标准，确保施工质量符合设计要求和相关规范。

2.甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。乙方应按照甲方要求进行施工质量的改进。

3.如因乙方施工质量问题导致工程无法正常使用，乙方应承担相应的赔偿责任。

六、安全施工

1.乙方在施工过程中应严格遵守国家及地方的相关施工安全标准，确保施工安全无事故。

2.甲方有权对施工安全进行监督，并提出改进意见。乙方应按照甲方要求进行施工安全的改进。

3.如因乙方施工安全问题引发的事故，乙方应承担相应的法律责任。

七、违约责任

1.甲方若不按合同约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付工程总价千分之一的违约金。

2.乙方若不按合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付工程总价千分之一的违约金。

3.若因乙方施工质量问题导致工程无法正常使用，乙方应承担相应的赔偿责任。若因甲方原因造成施工困难或无法施工，甲方应给予乙方相应的赔偿。

八、争议解决方式

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，除争议部分外，其他部分应继续履行。

2.争议解决期间，双方应遵守合同的其他部分约定，确保施工顺利进行。若因争议导致施工无法继续进行，双方应协商解决方案或等待法院裁决。在协商解决方案期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的部分。

3.若法院判决甲方败诉，甲方应承担相应的法律责任和费用；若法院判决乙方败诉，乙方应承担相应的法律责任和费用。同时，双方应按照国家法律法规的规定承担相应的税费和其他费用。

篇2

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同，共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

第二条施工工期

1.乙方应严格按照合同规定的工期组织施工，确保按时完成施工任务。

2.如遇下列情况，经甲方同意，工期可相应顺延：

（1）因人力不可抗拒因素而延误工期；

（2）因甲方原因影响开工；

（3）因设计变更影响施工。

第三条工程质量及验收

1.乙方应确保施工质量符合合同规定及相关标准。

2.施工完成后，乙方应组织专业人员进行质量自检，确保质量合格后方可向甲方提交验收申请。

3.甲方应在收到乙方的验收申请后，尽快组织人员进行验收。如甲方在规定时间内未进行验收，则视为已默认通过验收。

第四条工程款支付及结算

1.甲方应按合同约定向乙方支付工程款。具体支付方式及时间如下：

（1）合同签订后，甲方应支付乙方工程总价的XX%作为预付款；

（2）施工进度过半时，甲方应支付乙方工程总价的XX%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方剩余的工程款。

2.乙方应在收到甲方支付的工程款后，及时向甲方出具