2024年消防施工项目成本协议样本版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024年消防施工项目成本协议样本版B版

本合同目录一览

1.工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程性质

2.合同价格

2.1合同总价

2.2价格调整条件

2.3付款方式

2.4工程变更价款

3.施工工期

3.1工期约定

3.2工期延误

3.3工期提前

4.施工质量

4.1质量标准

4.2质量控制

4.3质量争议解决

5.施工材料与设备

5.1材料与设备供应

5.2材料与设备验收

5.3材料与设备保管

6.施工安全

6.1安全生产责任

6.2安全防护措施

6.3安全事故处理

7.施工保密

7.1保密内容

7.2保密期限

7.3违约责任

8.违约责任

8.1承包人违约

8.2发包人违约

8.3违约赔偿

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2仲裁

9.3诉讼

10.合同的生效、变更与解除

10.1合同生效条件

10.2合同变更

10.3合同解除

11.合同的履行与验收

11.1合同履行

11.2工程验收

11.3工程移交

12.合同的转让与继承

12.1合同转让

12.2合同继承

13.合同的终止与终止后事项

13.1合同终止

13.2终止后事项处理

14.其他事项

14.1不可抗力

14.2法律、法规变化

14.3附件

第一部分：合同如下：

第一条工程概况

1.1工程名称：2024年消防施工项目

1.2工程地点：具体地址

1.3工程规模：根据实际工程量确定

1.4工程性质：根据实际工程情况确定

第二条合同价格

2.1合同总价：根据工程量清单和工程预算确定

2.2价格调整条件：根据合同约定和国家相关政策调整

2.3付款方式：根据合同约定分阶段支付

2.4工程变更价款：根据变更内容和相关政策确定

第三条施工工期

3.1工期约定：根据工程实际情况确定

3.2工期延误：因承包人原因导致工期延误，应按合同约定承担违约责任

3.3工期提前：经发包人同意，承包人可以提前完成工程，提前完成所需的费用由双方协商确定

第四条施工质量

4.1质量标准：符合国家相关法律法规和行业标准

4.2质量控制：承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量

4.3质量争议解决：双方应友好协商解决，如协商不成，可按合同约定向相关部门申请调解或仲裁

第五条施工材料与设备

5.1材料与设备供应：承包人负责采购并提供合格的材料与设备

5.2材料与设备验收：发包人有权对供应的材料与设备进行验收，不符合要求的应由承包人负责更换或修复

5.3材料与设备保管：承包人应妥善保管材料与设备，确保其安全、完整

第六条施工安全

6.1

安全生产责任：承包人应严格遵守国家安全生产法律法规，承担安全生产责任

6.2安全防护措施：承包人应采取必要的安全防护措施，确保施工现场安全

6.3安全事故处理：发生安全事故时，承包人应立即报告发包人和相关部门，并按合同约定承担相应责任

第八条违约责任

8.1承包人违约：承包人未按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准的，应承担违约责任，具体包括但不限于：

（1）支付违约金；

（2）赔偿发包人因此造成的损失；

（3）按照合同约定承担其他违约责任。

8.2发包人违约：发包人未按合同约定支付价款，或未提供施工条件的，应承担违约责任，具体包括但不限于：

（1）支付违约金；

（2）赔偿承包人因此造成的损失；

（3）按照合同约定承担其他违约责任。

8.3违约赔偿：因违约造成的损失赔偿额，违约方应承担相当于损失额的赔偿责任。

第九条争议解决

9.1争议解决方式：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2仲裁：双方同意，如发生合同争议，可提交仲裁委员会进行仲裁。

9.3诉讼：如双方选择诉讼解决争议，应向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十条合同的生效、变更与解除

10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。

10.2合同变更：合同履行过程中，如需变更，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。

10.3合同解除：合同履行过程中，如发生不可抗力等法律规定的情形，导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。

第十一条合同的履行与验收

11.1合同履行：双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。

11.2工程验收：工程完成后，承包人应按合同约定提