通用版本建筑装饰工程施工合同6篇.docx

通用版本建筑装饰工程施工合同6篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》，以及装饰装修工程有关规定，经双方协商，甲方委托乙方进行房屋装饰施工，并达成以下协议：

一、工程项目

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：大写_________元，小写_________元。

二、施工工期

1.乙方应按甲方要求的工期完成全部工作。开工日期为_____年_____月_____日，竣工日期为_____年_____月_____日。

2.如遇下列情况，乙方须及时通知甲方，商定处理办法。因停水、停电、地震及其他不可抗力因素而影响工程进度的。甲方未按时支付工程款的。

三、付款方式及金额

1.甲方按以下方式支付工程款：工程完工后，乙方按照合同约定的内容完成全部施工任务后，甲方支付全部款项。

2.甲方支付工程款时，乙方必须提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝支付款项。

四、材料供应及设备管理

1.乙方负责采购施工所需的所有材料，并确保其质量符合相关标准。甲方在材料采购过程中有疑问或建议的，应及时与乙方沟通，共同确定合适的材料方案。

2.乙方应妥善管理施工设备，确保其在施工过程中正常运转。甲方有权对设备管理情况进行监督，并提出改进意见。

五、施工内容变更

1.甲方如需对原设计进行修改或补充，应提前告知乙方，并商定修改方案。修改或补充的内容应作为原合同的一部分，具有与原合同相同的法律效力。

2.乙方在施工中需对原设计进行修改或补充的，也应提前告知甲方，并获得甲方的同意。修改或补充的内容应与原设计相协调，并确保工程质量和使用效果。

六、质量标准和验收方式

1.乙方应按照国家和地方的相关质量标准进行施工，确保工程质量符合规定要求。甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。

2.工程竣工后，乙方应提交验收申请，甲方应在接到申请后尽快进行验收。验收时应按照合同约定和相关质量标准进行全面检查，包括材料质量、施工质量、设备运行情况等。验收合格后，双方应签署验收报告。

七、保修条款

1.乙方应提供至少一年的保修期，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内，乙方应对因施工原因造成的质量问题负责维修或更换。甲方在保修期内发现任何质量问题或需要维修的，应及时通知乙方处理。

2.乙方在保修期内未按照甲方的要求履行保修义务的，甲方有权自行维修或委托第三方维修，维修费用由乙方承担。

八、违约责任及赔偿金额的计算方式

1.甲方如未按时支付工程款或未提供必要的技术支持和资料，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的经济损失。赔偿金额的计算方式为：每逾期一天，甲方应支付未支付工程款的利息（按中国人民银行同期贷款利率计算）及未支付工程款的万分之五的违约金。违约金总额不得超过合同总金额的百分之五。若违约金总额达到合同总金额的百分之五后仍不能弥补乙方的经济损失的，甲方还应继续承担赔偿责任。

2.乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合合同要求，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的经济损失。赔偿金额的计算方式为：每逾期一天，乙方应支付合同总金额的万分之五的违约金；同时，乙方应赔偿甲方因施工质量问题而导致的额外维修费用或材料损失等经济损失。违约金总额不得超过合同总金额的百分之五。若违约金总额达到合同总金额的百分之五后仍不能弥补甲方的经济损失的，乙方还应继续承担赔偿责任。

九、争议解决方式及管辖法院

1.如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。管辖法院为合同签订地法院。在诉讼过程中产生的诉讼费用由败诉方承担。同时，双方同意在诉讼过程中接受调解和和解的可能。对于调解和和解的条件和方式，双方将根据实际情况协商确定。若调解和和解成功达成协议的，双方应遵守协议内容并履行相应的义务。若调解和和解未能达成协议的，双方可继续依法进行诉讼程序直至判决生效为止。但双方应尊重法院判决并履行相应的义务和责任。若一方不履行判决义务的，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行判决结果。在强制执行过程中产生的费用由被执行人承担。同时，双方也应遵守相关法律法规的规定进行争议解决程序的合法性和有效性保障工作。

2.在争议解决过程中双方应积极配合并提供必要的证据和材料支持仲裁机构或司法机关的调查取证工作以及时有效地解决争议问题。并且双方应保守仲裁机构或司法机关调查取证过程中