国家电力建设工程施工合同.docVIP

国家电力建设工程施工合同

合同编号：[具体合同编号]

甲方（发包人）：

公司名称：[具体发包人公司名称]

地址：[具体发包人地址]

联系方式：[具体发包人联系电话]

乙方（承包人）：

公司名称：[具体承包人公司名称]

地址：[具体承包人地址]

联系方式：[具体承包人联系电话]

第一章：合同双方

1.发包人

甲方为电力建设工程的发包方，负责提供工程所需的场地、资金等条件，并对工程进行监督和验收。

2.承包人

乙方为电力建设工程的承包方，具备相应的资质和技术能力，负责按照合同约定完成工程的设计、施工等工作。

第二章：工程概况

1.工程名称：[具体电力建设工程名称]

2.工程地点：[具体工程地点]

3.工程内容：包括但不限于电力设备安装、线路架设、变电站建设等相关工作。

第三章：工程范围

1.工程界限：明确工程的起止点和范围，避免工程范围的模糊和争议。

2.工程分项：详细列出工程的各个分项，包括但不限于电气工程、土建工程、自动化工程等，以便明确双方的工作内容和责任。

第四章：工程期限

1.开工日期：[具体开工日期]

2.竣工日期：[具体竣工日期]

3.工期延误及顺延：如因不可抗力、发包人原因或承包人原因导致工期延误，应明确延误的责任和顺延的期限。

第五章：工程质量

1.质量标准：按照国家和行业相关标准，制定工程的质量标准，保证工程质量符合要求。

2.质量检验：规定质量检验的程序和方法，包括中间检验、竣工验收等，保证工程质量得到有效控制。

3.质量保证：乙方应提供一定期限的质量保证，对工程质量问题进行免费维修和整改。

第六章：合同价款与支付

1.合同总价：根据工程的规模、难度和材料等因素，确定合同的总价。

2.付款方式：采用分期付款的方式，按照工程进度分阶段支付款项。具体付款比例和时间应在合同中明确约定。

3.预付款：在合同签订后，甲方应向乙方支付一定比例的预付款，作为工程启动的资金。

4.进度款：根据工程的实际进度，甲方应按照合同约定的比例向乙方支付进度款。乙方应提交相应的工程进度报告和验收资料，经甲方审核确认后支付款项。

5.竣工结算：工程竣工后，乙方应提交竣工结算报告，经甲方审核确认后，支付剩余款项。结算过程中应扣除甲方已支付的预付款和进度款，并考虑工程变更等因素。

第七章：双方责任与义务

1.发包人责任

（1）提供工程所需的场地、水源、电源等条件，并保证其符合工程要求。

（2）按照合同约定支付工程款项，不得无故拖欠。

（3）对工程进行监督和检查，及时提出意见和建议。

（4）协助乙方解决工程施工过程中遇到的困难和问题。

2.承包人责任

（1）按照合同约定的时间和质量要求完成工程的设计、施工等工作。

（2）负责工程施工过程中的安全管理，保证施工人员的安全。

（3）提交工程施工进度报告和验收资料，配合甲方进行工程验收。

（4）对工程质量问题进行免费维修和整改，直至达到合同约定的质量标准。

第八章：工程变更

1.变更程序：如需要对工程进行变更，应按照合同约定的程序进行申请、审批和确认。

2.变更价款：工程变更应根据变更的内容和工程量，确定变更的价款。变更价款的确定应遵循公平、合理的原则，并经双方协商一致。

第九章：竣工验收与移交

1.竣工验收条件：工程竣工后，应满足国家和行业相关标准的要求，并具备竣工验收的条件。

2.竣工验收程序：按照合同约定的程序进行竣工验收，包括中间验收和竣工验收。验收过程中应提交相应的验收资料，经双方签字确认后视为验收合格。

3.移交手续：工程验收合格后，乙方应将工程移交给甲方，并办理相关的移交手续。移交手续包括工程资料的移交、工程设备的移交等。

第十章：违约与索赔

1.违约情形：明确双方在合同履行过程中可能出现的违约情形，如逾期付款、工程质量不符合要求等。

2.违约责任：根据违约情形，确定双方应承担的违约责任，如支付违约金、赔偿损失等。

3.索赔程序：如一方认为对方违约，应按照合同约定的索赔程序进行索赔。索赔应提交相应的索赔报告和证据，经对方审核确认后进行处理。

第十一章：争议解决

1.争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.仲裁或诉讼地点：明确仲裁或诉讼的地点，以便在发生争议时能够及时解决。

主体盖章签字部分：

甲方（盖章）：________________

法定代表人（签字）：________________

签订日期：________________

乙方（盖章）：________________

法定代表人（签字）：________________

签订日期：________________