煤矿井巷工程施工合同.docVIP

煤矿井巷工程施工合同

合同编号：__________

以下是一份煤矿井巷工程施工合同模板：

《煤矿井巷工程施工合同》

一、合同双方

1.发包人：[发包人公司名称]，地址：[发包人地址]，联系方式：[发包人联系方式]，邮箱：[发包人联系邮箱]。

2.承包人：[承包人公司名称]，地址：[承包人地址]，联系方式：[承包人联系方式]，邮箱：[承包人联系邮箱]。

二、工程概况

1.工程名称：[具体煤矿井巷工程名称]。

2.工程地点：[详细工程地点]。

3.工程内容：包括井巷的掘进、支护、通风、排水等相关工程内容。

4.工程规模：井巷总长度为[具体长度]，预计工程量为[具体工程量]等。

三、合同工期

1.开工日期：[具体开工日期]。

2.竣工日期：[具体竣工日期]。

3.工期延误及顺延：如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致工期延误，经双方协商并报相关部门批准后，可相应顺延工期；如因承包人原因导致工期延误，承包人应承担违约责任并承担由此给发包人造成的损失。

四、工程质量

1.质量标准：按照国家及行业相关标准执行，保证工程质量符合煤矿安全生产要求，井巷的支护强度、通风效果等各项指标均达到规定标准。

2.质量保证措施：承包人应制定详细的质量保证计划，包括施工过程中的质量检验、材料检验等措施，保证工程质量稳定。

3.质量检验与验收：工程施工过程中，承包人应定期进行质量检验，发觉问题及时整改；工程完工后，双方应共同进行验收，如验收不合格，承包人应在规定时间内整改至合格。

五、合同价款与支付

1.合同价款：根据工程规模、难度等因素，双方商定合同价款为[具体价款金额]。

2.价款调整：如工程变更导致工程量或工程难度发生变化，双方应根据实际情况协商调整合同价款。

3.预付款：发包人应在合同签订后[预付款比例及时间]内，向承包人支付合同价款的[预付款金额]作为预付款。

4.工程进度款支付：承包人应按照施工进度提交工程进度款支付申请，发包人应在收到申请后的[支付时间]内，按照约定的比例支付工程进度款。

5.竣工结算：工程竣工后，双方应在[结算时间]内进行竣工结算，确定最终的工程价款。

六、双方责任与义务

1.发包人责任与义务：提供施工所需的场地、水电等条件；按约定支付工程款项；协助承包人办理相关手续等。

2.承包人责任与义务：严格按照施工图纸和相关标准进行施工；保证施工安全；按时提交工程进度报告等。

七、施工组织设计与工期

1.施工组织设计：承包人应提交详细的施工组织设计，包括施工顺序、人员安排、机械设备配置等内容，经发包人批准后实施。

2.施工进度计划：承包人应制定详细的施工进度计划，明确各阶段的施工时间和节点，保证工程按时完工。

3.工期延误及处理：如因承包人原因导致工期延误，承包人应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等；如因发包人原因导致工期延误，经双方协商并报相关部门批准后，可相应顺延工期。

八、工程变更

1.工程变更的范围：包括工程设计变更、工程量变更、施工条件变更等。

2.工程变更的程序：承包人应在发觉工程变更后及时通知发包人，双方应共同协商确定变更的内容和价款调整方案，经批准后实施。

3.工程变更的价款调整：根据工程变更的内容和实际情况，双方应协商确定价款调整的金额和方式。

九、竣工验收与结算

1.竣工验收：工程完工后，承包人应提交竣工验收申请，发包人应在收到申请后的[验收时间]内组织验收，如验收合格，双方应签署竣工验收报告；如验收不合格，承包人应在规定时间内整改至合格。

2.竣工结算：竣工验收合格后，双方应在[结算时间]内进行竣工结算，确定最终的工程价款，并按照约定支付工程款项。

3.质量保证金：发包人应在竣工结算后扣留工程价款的[质量保证金比例]作为质量保证金，如工程在质保期内无质量问题，发包人应在质保期届满后将质量保证金退还给承包人。

十、违约责任

1.发包人的违约责任：如发包人未按约定支付工程款项，每逾期一天，应按照未支付款项的[违约金比例]向承包人支付违约金；如因发包人原因导致工程延误，发包人应承担承包人的窝工损失等。

2.承包人的违约责任：如承包人未按约定进行施工或工程质量不合格，承包人应承担返工费用、赔偿损失等违约责任；如承包人擅自变更工程内容，应承担相应的违约责任。

十一、争议解决

1.争议解决方式：如双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.仲裁或诉讼：双方在合同中约定了仲裁条款的，应按照约定的仲裁机构和仲裁程序进行仲裁；未约定仲裁条款的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、其他条款

1.不可抗力：如发生不可抗力事件，双方应各自承担相应的损失，互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明材料。

2.