2018年《电力建设工程概预算定额》.pdf

年《电力建设工程概预算定额》

根据《中华人民共和国电力法》《建设工程工程量清单计价规范》

（GB50500-2013）及相关行业标准，现制定本定额文件，适用于_____（项目

名称）的电力建设工程造价编制。本定额包含_____章_____节，涵盖变电工程、

输电线路工程、配电工程等专业领域，自发布之日起实施。

第一章工程概况

工程名称：_____

工程地点：_____

电压等级：_____千伏

建设规模：新建/扩建_____座变电站，架设_____公里输电线路，安装

_____台变压器，配套建设_____（其他设施）。

第二章编制依据

1.国家能源局《电力建设工程定额与费用计算标准》（2017版）

2.《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）

3.工程所在地的_____省（市）人工单价调整系数，按_____%执行。

4.材料价格参考_____年《电力工程材料信息价》，缺项材料按市场价加

_____%采购保管费计取。

第三章费用构成及费率

1.直接费

人工费：变电安装工日单价_____元/工日，输电线路工日单价_____元/工日。

材料费：导线_____元/吨，铁塔_____元/吨，电缆_____元/米，按设计用量

加_____%损耗计。

机械使用费：起重机台班费_____元/台班，张力放线机_____元/台班。

2.间接费

企业管理费：按直接费的_____%计取。

规费：包含养老保险、工伤保险等，按人工费的_____%计取。

3.利润

按直接费与间接费之和的_____%计算。

4.税金

增值税税率_____%，城市维护建设税按增值税的_____%计取，教育费附

加按_____%计取。

第四章特殊条款

1.高海拔地区调整系数：海拔3000米以上工程，人工、机械效率降低，人米以上工程，人工、机械效率降低，人

工费乘以系数_____，机械费乘以系数_____。

2.夜间施工增加费：按夜间施工工日数，每人每工日增加_____元。

3.林地占用补偿费：依据《森林法》第三十八条，按_____元/平方米补偿。

第五章甲乙方责任划分

1.甲方（建设单位）责任：

提供完整施工图纸及地质勘探报告，延误交付时，工期顺延并按合同价

_____%/日支付违约金。

按工程进度支付款项，逾期付款按中国人民银行同期贷款利率_____倍支付

滞纳金。

2.乙方（施工单位）责任：

严格按设计图纸施工，因施工质量问题导致返工，承担材料费及人工费的

_____%。

施工期间安全责任由乙方承担，发生事故按《安全生产法》第四十八条处

理。

第六章争议解决

1.双方协商不成时，提交_____（仲裁委员会名称）仲裁。

2.仲裁未果，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

第七章附则

1.本定额解释权归_____（发布单位名称）所有。

2.未尽事宜参照《电力建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）

执行。

答案与解析

1.直接费计算示例（20%）

某输电线路工程使用导线50吨，信息价为8000元/吨，损耗率3%，则材

料费=50×8000×(1+3%)=412000(1+3%)=412000元。

2.间接费费率依据（15%）

企业管理费费率参考《电力建设工程费用构成及计算规定》第5.2.1条，依

据企业资质等级差异浮动±2%。

3.高海拔调整系数（10%）

依据《特殊地区施工定额调整办法》附录B，海拔3000-3500米地区人工

系数为1.2，机械系数为1.15。

4.争议解决法律适用（5%）

根据《民事诉讼法》第三十四条，工程类合同纠纷由工程所在地法院管辖。

（注：斜体部分需根据实际工程参数填写，本定额最终版本以主管部门盖

章文件为准。）