工地建设工程施工协议书.docVIP

工地建设工程施工协议书

合同编号：__________

甲方（发包方）：[甲方公司名称]，地址：[甲方公司地址]，联系方式：[甲方联系电话]，邮箱：[甲方联系邮箱]。

乙方（承包方）：[乙方公司名称]，地址：[乙方公司地址]，联系方式：[乙方联系电话]，邮箱：[乙方联系邮箱]。

《工地建设工程施工协议书》

一、协议双方

1.甲方（发包方）：[甲方公司名称]，是依法注册成立并取得相关资质的建设单位，拥有本工程的发包权，负责工程的总体协调和监督管理。

2.乙方（承包方）：[乙方公司名称]，是具备相应施工资质和丰富施工经验的企业，愿意承接本工程的施工任务，按照合同约定完成工程建设。

二、工程概况

1.工程名称：[具体工程名称]

2.工程地点：[具体工程地点]

3.工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等，具体工程内容以双方确认的施工图纸和工程量清单为准。

4.工程规模：[详细描述工程规模，如建筑面积、工程总造价等]

三、工程期限

1.开工日期：[预计开工日期]

2.竣工日期：[预计竣工日期]

3.工期延误及顺延：如因不可抗力、甲方原因或乙方原因导致工程延误，双方应协商确定顺延的工期。如因乙方原因导致工程延误，乙方应承担违约责任。

四、工程质量

1.质量标准：本工程质量应符合国家和地方相关标准及规范，达到合格等级。

2.质量保证措施：乙方应建立完善的质量保证体系，加强施工过程中的质量控制，保证工程质量。甲方有权对工程质量进行监督检查，如发觉质量问题，乙方应及时整改。

3.质量检验与验收：工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应组织相关部门进行验收。验收合格后，双方应签署竣工验收报告。如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改完毕，再次申请验收。

五、工程造价及付款方式

1.工程造价：本工程的总造价为[具体工程造价金额]，最终造价以双方确认的工程量清单和工程变更为准。

2.付款方式及时间节点：

合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付工程总造价的[X]%作为预付款；

工程进度达到[具体工程进度节点]时，甲方向乙方支付工程总造价的[X]%；

工程竣工验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付工程总造价的[X]%；

剩余工程总造价的[X]%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时一次性支付给乙方。

3.工程结算：工程竣工后，乙方应提交工程结算报告，甲方应在[规定时间]内审核完毕。如双方对工程结算存在争议，应协商解决；协商不成的，可提交有管辖权的人民法院裁决。

六、双方责任与义务

1.甲方责任与义务：

负责提供工程施工所需的场地、水源、电源等基本条件；

按照合同约定支付工程款项；

协助乙方办理工程施工相关的手续和证件；

对工程施工进行监督检查，及时提出意见和建议。

2.乙方责任与义务：

按照合同约定的工期、质量标准和工程内容进行施工，保证工程按时竣工并达到合格标准；

负责编制施工组织设计和施工进度计划，并报甲方审批；

严格遵守施工现场的管理规定，做好安全文明施工工作；

负责工程竣工验收后的保修工作，保修期为[具体保修期时长]。

七、施工组织与管理

1.施工组织设计：乙方应在开工前[规定时间]内提交施工组织设计，经甲方审批后实施。施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等内容。

2.施工进度计划：乙方应根据工程进度要求，制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。施工过程中，乙方应严格按照施工进度计划组织施工，如确需调整，应提前[规定时间]向甲方提出申请，经甲方同意后方可调整。

3.施工管理与协调：乙方应建立健全施工管理制度，加强施工现场的管理和协调工作。如与其他施工单位发生冲突或纠纷，应及时报告甲方，由甲方协调解决。

八、工程变更

1.工程变更的程序：如确需进行工程变更，乙方应提前[规定时间]向甲方提出书面申请，说明变更的原因、内容和影响。甲方应在[规定时间]内组织相关部门进行审核，如同意变更，应签发工程变更指令；如不同意变更，应书面回复乙方。

2.工程变更的价款调整：工程变更的价款调整应按照合同约定的计价方式进行计算。如合同未约定计价方式，双方应协商确定。

3.工程变更对工期的影响：工程变更可能会对工期产生影响，如确需顺延工期，双方应协商确定顺延的工期。如因乙方原因导致工程变更延误工期，乙方应承担违约责任。

九、竣工验收与结算

1.竣工验收的条件：工程竣工后，应具备以下条件方可进行竣工验收：

工程已按照合同约定的内容全部完成；

工程质量符合国家和地方相关标准及规范，达到合格等级；

相关资料齐全。

2.竣工验收的程序：

乙方提交竣工验收申请；

甲方组织相关部门进行验收；

验收合格后，双方签署竣工验收报告；

如