新版家庭居室装饰装修标准施工合同5篇.docx

新版家庭居室装饰装修标准施工合同5篇

篇1

甲方（业主）：______________________

乙方（施工单位）：______________________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，为明确家庭居室装饰装修标准施工相关事宜，特订立本合同。

一、工程概况

1.工程地址：______________________

2.居室规格：______________________

3.施工内容：包括但不限于居室拆改、水电改造、墙面涂料、地面铺设、吊顶安装等。（详见附件一《施工内容清单》）

二、施工期限

施工期限为______天，自______年______月______日起至______年______月______日止。因不可抗力因素导致工程延期，双方协商解决。

三、工程价款及支付方式

1.工程总价款为人民币（大写）______元整，（小写）______元。

2.甲方在合同签订后支付乙方工程款的______%作为预付款。工程进度过半后支付剩余款项。具体支付时间和金额详见附件二《工程款支付计划表》。

四、施工材料及质量

1.乙方应按照合同约定使用符合国家标准的材料，严禁使用假冒伪劣产品。甲方有权对材料质量进行监督检验。

2.施工过程中的工艺和质量控制应符合国家有关标准，如因施工质量问题导致的损失，乙方应承担全部责任。

五、双方责任及义务

1.甲方应提供施工场地及必要的水电等施工条件。如有特殊需求应提前告知乙方，确保施工安全顺利进行。

2.乙方应按时进场施工，确保施工质量与进度。施工过程中应遵守安全操作规程，确保施工现场安全。如因乙方原因导致的损失，乙方应承担全部责任。

3.如因甲方原因导致工程停工或变更施工内容，双方应协商解决后续事宜。

六、竣工验收及保修

1.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。验收合格后，双方签订验收单。甲方在工程验收单上签字确认后，视为对工程质量无异议。

2.工程保修期为一年。保修期内出现质量问题，乙方负责免费维修。保修期结束后如有质量问题，双方协商解决。

七、违约责任及解决争议方式

1.甲乙双方如有违约行为，应按照《合同法》的有关规定承担违约责任。

2.如发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定事项

（在此填写其他需要双方约定的具体事项）

九、合同的生效及变更解除

篇2

合同编号：XXXXXXXXXX

甲方（业主）：__________________

乙方（施工单位）：__________________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就家庭居室装饰装修工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程地址：__________________

2.房屋结构：__________________

3.装饰施工内容及要求：详见附件《装饰施工内容及要求表》

4.工程期限：自XXXX年XX月XX日开工至XXXX年XX月XX日完工，工期XX天。

二、工程价款及支付方式

工程总造价（大写）：__________________（小写：_________元）。工程款支付方式详见附件《工程款支付时间表》。

三、施工准备及工期延误处理

1.乙方需按照甲方要求进行施工前的准备工作。若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。

2.因甲方原因导致的工期延误，甲乙双方应友好协商解决。

四、工程质量及验收标准

1.乙方必须按照《建筑装饰工程施工及验收规范》等相关标准进行施工。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的XX日内组织验收。验收合格后，双方签订《工程验收合格证书》。

3.若验收不合格，乙方应在规定的期限内进行整改，直至验收合格。

五、保修及售后服务

1.装饰工程保修期为X年。在保修期内，乙方对属于工程质量问题造成的损害负责免费维修。

2.保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务。具体费用双方另行商定。

六、违约责任

1.甲方若未按约定支付工程款，每逾期一天，需向乙方支付XX%的违约金。

2.乙方若未按约定完成施工任务，每逾期一天，需向甲方支付XX%的违约金。若因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任。

七、其他约定事项

篇3

合同编号：XXXXXXXXXX

甲