吊顶工程劳务分包合同5篇.docx

吊顶工程劳务分包合同5篇

篇1

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方吊顶工程的劳务分包事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________吊顶工程。

2.工程地点：____________________。

3.工程内容：吊顶材料的选择、加工、安装及调试等。

二、分包范围

乙方承接甲方指定区域的吊顶安装工程的全部劳务内容。包括但不限于：吊顶材料的运输、加工、安装，吊顶结构固定、面板安装，电线管路预埋等工作。不包括吊顶材料采购、加工机械使用后的维护和回收以及验收后由乙方引起的损坏修复等费用。

三、合同工期

篇2

发包方（甲方）：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

承包方（乙方）：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，结合工程实际情况，就乙方承包甲方吊顶工程劳务事宜，经协商一致，签订本合同，以明确双方的权利和义务。

一、工程概况

1.工程名称：XXXX吊顶工程。

2.工程地点：XXXX。

3.承包范围：XXXX吊顶工程的所有劳务部分。

4.承包方式：乙方包清工，即乙方负责提供施工所需的全部劳务人员、施工工具及辅助材料，并自行承担其间的一切费用。

二、工程期限

1.本工程劳务施工工期为XX天，自XXXX年XX月XX日开始施工，至XXXX年XX月XX日结束。

2.乙方必须严格按照甲方要求的工期完成施工任务，如因乙方原因造成工期延误，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

三、工程质量

1.乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸及施工要求进行施工，确保工程质量达到甲方要求。

2.在施工过程中，乙方必须做好质量检查工作，确保每一道工序都符合质量验收标准。

3.如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任。

四、劳务报酬及支付方式

1.本工程劳务报酬为XX元/平方米，具体根据实际完成的工程量进行结算。

2.乙方完成施工任务并通过甲方验收后，甲方应在XX个工作日内支付劳务报酬。

3.甲方通过银行转账方式支付劳务报酬，具体转账信息如下：

（1）开户银行：XXXX；

（2）账户名称：XXXX；

（3）账号：XXXX。

4.乙方在收款时，应提供正规的税务发票。如因乙方原因造成收款困难或无法提供正规税务发票，由此造成的损失由乙方自行承担。

五、双方权利义务

1.甲方有权对乙方的施工进行监督，确保施工质量符合甲方要求。如乙方在施工过程中存在质量问题或违规行为，甲方有权要求乙方进行整改或承担相应的违约责任。

2.乙方在施工过程中应遵守甲方的施工规范和安全操作规程，确保施工安全顺利进行。如因乙方原因造成安全事故或质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任。

3.甲方应按时支付劳务报酬，确保乙方的合法权益得到保障。如因甲方原因造成劳务报酬支付延误或无法支付，由此造成的损失由甲方自行承担。

4.乙方在签订合同前应向甲方提供相关的资质证明文件，确保具备相应的施工能力和资质条件。如因乙方原因造成施工能力不足或资质条件不符，由此造成的损失由乙方自行承担。

六、违约责任及赔偿损失

1.如因一方原因导致合同无法按时履行或无法完全履行，违约方应承担相应的违约责任并赔偿由此给对方造成的全部损失。

2.如因乙方原因造成工程质量问题或安全事故，乙方应承担相应的赔偿责任并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

3.如因甲方原因造成劳务报酬支付延误或无法支付，甲方应赔偿由此给乙方造成的全部损失。

4.双方应严格遵守本合同的约定，如一方违反合同约定或法律法规规定，违约方应承担相应的法律责任并赔偿由此给对方造成的全部损失。

七、争议解决方式及管辖法院

1.如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。

2.在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保诉讼程序的顺利进行。同时，双方应积极协商解决争议问题，避免给双方造成不必要的损失和负面影响。

3.判决生效并执行完毕后，双方应继续履行本合同的其余条款义务。如一方不履行判决义务或存在其他违约行为时，另一方有