二零二四年光伏电站水暖电消防设备安装劳务分包协议2篇.docx

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

二零二四年光伏电站水暖电消防设备安装劳务分包协议1

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1分包方信息

1.2总包方信息

2.合同标的及范围

2.1光伏电站项目名称

2.2水暖电消防设备安装工程

2.3工程地点

2.4工程规模

3.工程进度及工期

3.1工程进度计划

3.2工期要求

3.3工期延误责任

4.工程质量要求

4.1工程质量标准

4.2质量验收程序

4.3质量责任

5.工程造价及付款方式

5.1工程造价组成

5.2付款方式及时间

5.3付款条件

5.4付款违约责任

6.安全生产及文明施工

6.1安全生产要求

6.2文明施工要求

6.3安全生产责任

7.争议解决

7.1争议解决方式

7.2争议解决程序

8.违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任

9.合同解除

9.1合同解除条件

9.2合同解除程序

10.合同生效及终止

10.1合同生效条件

10.2合同终止条件

11.合同附件

11.1附件一：工程量清单

11.2附件二：施工图纸及技术资料

11.3附件三：合同履行过程中的相关文件

12.其他约定事项

12.1双方协商事项

12.2法律法规规定事项

13.合同份数及保管

13.1合同份数

13.2合同保管

14.合同签署日期

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1分包方信息

1.1.1名称：劳务分包有限公司

1.1.2法定代表人：

1.1.3注册地址：省市区路号

1.1.4联系电话：138xxxx5555

1.2总包方信息

1.2.1名称：光伏电站开发有限公司

1.2.2法定代表人：

1.2.3注册地址：省市区路号

1.2.4联系电话：139xxxx6666

2.合同标的及范围

2.1光伏电站项目名称：光伏发电站

2.2水暖电消防设备安装工程

2.2.1设备种类：太阳能电池组件、逆变器、配电柜、消防设备等

2.2.2安装工程量：详见附件一工程量清单

2.3工程地点：省市县乡村

2.4工程规模：装机容量100MW

3.工程进度及工期

3.1工程进度计划：详见附件二施工图纸及技术资料

3.2工期要求：自合同签订之日起180天内完成全部安装工程

3.3工期延误责任

3.3.1分包方原因导致工期延误，每延误一天，应向总包方支付合同总价款的千分之一作为违约金

3.3.2总包方原因导致工期延误，应按实际延误工期向分包方支付违约金

4.工程质量要求

4.1工程质量标准：符合国家相关质量标准及光伏电站设计要求

4.2质量验收程序：详见附件二施工图纸及技术资料

4.3质量责任

4.3.1分包方对安装工程的质量负责，确保工程符合质量要求

4.3.2总包方对分包方的质量工作进行监督，并对工程质量承担连带责任

5.工程造价及付款方式

5.1工程造价组成：详见附件一工程量清单

5.2付款方式及时间

5.2.1预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总价款的20%

5.2.2进度款：每月支付合同总价款的30%，工程进度达到当月支付比例时支付

5.2.3结算款：工程验收合格后15个工作日内支付合同总价款的50%

5.2.4保修金：合同总价款的5%，工程保修期满后无质量问题退还

5.3付款条件：工程进度及质量符合要求

5.4付款违约责任：逾期付款，每逾期一天，应向分包方支付应付款项的千分之一作为违约金

6.安全生产及文明施工

6.1安全生产要求：严格执行国家及地方安全生产法规，确保施工安全

6.2文明施工要求：保持施工现场整洁，遵守施工现场管理制度

6.3安全生产责任

6.3.1分包方负责施工现场的安全生产，确保施工安全

6.3.2总包方对分包方的安全生产承担监督责任，并对安全生产事故承担连带责任

7.争议解决

7.1争议解决方式：协商、调解、仲裁、诉讼

7.2争议解决程序：协商不成，可提交仲裁委员会仲裁；协商和仲裁均未解决，可向有管辖权的人民法院提起诉讼

8.违约责任

8.1违约情形

8.1.1分包方未按合同约定完成工程进度，每延误一天，应向总包方支付合同总价款的千分之一作为违约金。

8.1.2分包方施工过程中出现质量问题，经核实后，应承担修复责任，并赔偿由此造成的损失。

8.1.3分包方违反安全生产规定，导致安全事故，应承担全部责任。

8.1.4分包方未按合同约定进行文明施工，造成环境污染或影响周边居民生活，应承担相应责任。

8.2违约