二零二四年度施工合同合同履行期限补充协议3篇.docx

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

二零二四年度施工合同合同履行期限补充协议

本合同目录一览

1.1.1本协议签订依据

1.1.2本协议适用范围

1.2.1合同履行期限变更原因

1.2.2合同履行期限变更内容

1.3.1合同履行期限变更审批程序

1.3.2合同履行期限变更通知义务

1.4.1合同履行期限变更后的工程进度计划

1.4.2合同履行期限变更后的工期延误责任

1.5.1合同履行期限变更后的工程款支付调整

1.5.2合同履行期限变更后的违约责任

1.6.1合同履行期限变更后的其他合同条款调整

1.7.1本协议的生效条件

1.7.2本协议的生效时间

1.8.1本协议的解除条件

1.8.2本协议的解除程序

1.9.1本协议的终止条件

1.9.2本协议的终止程序

1.10.1本协议的争议解决方式

1.10.2争议解决机构

1.11.1本协议的适用法律

1.12.1本协议的修改和补充

1.13.1本协议的签署和生效

1.14.1本协议的附件和补充协议

第一部分：合同如下：

1.1本协议签订依据

本补充协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，以及《二零二四年度施工合同》的相关约定，为明确合同履行期限变更的相关事宜，经双方友好协商一致，特订立本补充协议。

1.2本协议适用范围

本补充协议适用于《二零二四年度施工合同》中约定的工程项目的合同履行期限变更事宜。

1.3合同履行期限变更原因

1.3.1设计变更；

1.3.2自然灾害或不可抗力；

1.3.3甲方原因导致的延误；

1.3.4乙方原因导致的延误。

1.4合同履行期限变更内容

1.4.1合同履行期限变更的具体日期；

1.4.2合同履行期限变更后的总工期；

1.4.3合同履行期限变更后的工程进度计划。

1.5合同履行期限变更后的工程进度计划

1.5.1乙方应根据合同履行期限变更后的总工期，重新编制并提交工程进度计划；

1.5.2甲方应审核并确认乙方提交的工程进度计划。

1.6合同履行期限变更后的工期延误责任

1.6.1因甲方原因导致的工期延误，甲方应承担相应的责任，包括但不限于支付违约金；

1.6.2因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担相应的责任，包括但不限于支付违约金；

1.6.3因不可抗力导致的工期延误，双方互不承担违约责任，但应按照相关法律法规和合同约定履行相应的义务。

1.7合同履行期限变更后的工程款支付调整

1.7.1合同履行期限变更后，工程款的支付应按照变更后的工程进度计划进行；

1.7.2因工期延误导致的工程款支付调整，应按照合同约定和实际情况进行协商确定；

1.7.3任何一方违反本协议约定，导致工程款支付出现争议的，应通过友好协商或仲裁方式解决。

8.1本协议的生效条件

8.1.1双方签字盖章；

8.1.2甲方、乙方及项目相关方均已知晓并同意本补充协议的内容；

8.1.3本补充协议的签订不违反相关法律法规及政策规定。

8.2本协议的生效时间

本补充协议自双方签字盖章之日起生效，具体生效日期为年月日。

8.3本协议的解除条件

8.3.1双方协商一致，决定解除本补充协议；

8.3.2本补充协议约定的解除条件成就；

8.3.3因不可抗力导致本补充协议无法继续履行。

8.4本协议的解除程序

8.4.1双方应提前通知对方，并书面确认解除本补充协议；

8.4.3双方应共同签署解除协议，并妥善保存相关文件。

8.5本协议的终止条件

8.5.1本补充协议约定的终止条件成就；

8.5.2双方协商一致，决定终止本补充协议；

8.5.3因不可抗力导致本补充协议无法继续履行。

8.6本协议的终止程序

8.6.1双方应提前通知对方，并书面确认终止本补充协议；

8.6.3双方应共同签署终止协议，并妥善保存相关文件。

9.1本协议的争议解决方式

9.1.1双方应友好协商解决本补充协议执行过程中产生的争议；

9.1.2若协商不成，任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。

9.2争议解决机构

本补充协议的争议解决机构为合同履行地人民法院。

9.3本协议的适用法律

本补充协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

10.1本协议的修改和补充

本补充协议的修改和补充，应由双方协商一致，并以书面形式进行。

10.2本协议的签署和生效

本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

11.1本协议