合同样本 房屋施工合同范本7篇.docxVIP

合同样本房屋施工合同范本7篇

篇1

发包方（甲方）：XXX，联系方式：XXXX，地址：XXXX。

承包方（乙方）：XXX，联系方式：XXXX，地址：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行房屋施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX房屋施工工程

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：XXXX

4.工程造价：XXXX元

二、施工工期

1.施工日期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日

2.工期延误：如因下列原因造成工期延误，乙方不承担责任：

（1）工程量增加或设计变更；

（2）不可抗力因素；

（3）甲方未按时支付工程款或未按时提供材料。

三、工程质量

1.乙方应严格按照施工图纸和相关规范进行施工，确保工程质量符合标准。

2.甲方有权对施工质量进行监督，提出整改意见。

3.工程竣工验收时，应以甲方为主导，乙方应积极配合。

四、付款方式

1.甲方应在签订合同后支付乙方工程款的XX%作为预付款。

2.工程进度款应根据工程进度和甲方要求支付。

3.工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方剩余工程款。

4.乙方在收款时应提供合法有效的发票。

五、违约责任

1.甲方如未按时支付工程款或未按时提供材料，应支付乙方相应的违约金。

2.乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合标准，应支付甲方相应的违约金。

六、其他约定

1.乙方在施工中应注意保护甲方的财产，避免损坏或污染。

2.甲方应给予乙方足够的施工空间和时间，确保施工顺利进行。

3.本合同未尽事宜，双方可协商补充。如协商不成，可通过仲裁或诉讼解决。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.如一方违约，另一方有权终止合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

3.合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，确保双方权益得到保障。

八、争议解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先尝试通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作，确保案件的顺利进行。同时，双方也应尊重法院的判决结果，并按照判决结果履行相应的义务。如一方不履行判决结果，另一方有权向法院申请强制执行。

篇2

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程承包方式：

4.工程范围和内容：

第二条合同工期

1.本合同工期为XX天（从开工之日算起）。

2.本工程开工日期XXXX年XX月XX日，竣工日期XXXX年XX月XX日。

第三条合同价款及支付方式

1.本合同价款为人民币XX元。

2.乙方进场后，甲方支付乙方合同价款的XX%作为预付款。工程完工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。

第四条双方职责

1.甲方职责：

（1）甲方需按时支付款项。

（2）甲方需为乙方提供必要的工作条件和支持。

2.乙方职责：

（1）乙方需按时完成施工任务。

（2）乙方需保证施工质量符合甲方要求。

（3）乙方需遵守甲方的施工规范和安全要求。

第五条违约责任及赔偿损失

1.甲方违约责任：甲方如未按时支付款项或未提供必要的工作条件和支持，需承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合甲方要求，需承担相应的违约责任。同时，乙方需赔偿甲方因此造成的损失。

第六条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同在以下情况下可以终止：双方协商同意；或一方违约，另一方书面要求终止合同。

第七条争议解决

1.如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中未涉及争议的其他条款。

第八条附则

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。