- 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
【干货】关于施工合同纠纷的23个坑
一、如何认定内部承包合同?如何认定其效力?
建设工程施工合同的承包人与其下属分支机构或在册职工签订合同,将其承包的全部或部分
工程承包给其下属分支机构或职工施工,并在资金、技术、设备、人力等方面给予支持的,
可认定为企业内部承包合同;当事人以内部承包合同的承包方无施工资质为由,主张该内部
承包合同无效的,不予支持。
二、如何认定未取得“四证”而签订的建设工程施工合同的效力?
发包人未取得建设用地规划许可证或建设工程规划许可证,与承包人签订建设工程施工合同
的,应认定合同无效;但在一审庭审辩论终结前取得建设用地规划许可证和建设工程规划许
可证或者经主管部门予以竣工核实的,可认定有效。
发包人未取得建设用地使用权证或建筑工程施工许可证的,不影响建设工程施工合同的效力。
三、如何认定当事人就工程价款计价方法所约定的条款的效力?
建设工程施工合同约定的工程价款的确定方法虽然与建设工程计价依据不一致,但并不违反
法律、行政法规强制性规定的,该约定应认定有效。
四、如何认定当事人约定的保修期低于法律规定的最低保修期限的条款的效力?
建设工程施工合同中约定的正常使用条件下工程的保修期限低于国家和省规定的最低期限
的,该约定应认定无效。
五、如何认定开工时间?
建设工程施工合同的开工时间以开工通知或开工报告为依据。开工通知或开工报告发出后,
仍不具备开工条件的,应以开工条件成就时间确定。没有开工通知或开工报告的,应以实际
开工时间确定。
六、如何认定工期顺延?
发包人仅以承包人未在规定时间内提出工期顺延申请而主张工期不能顺延的,该主张不能成
立。但合同明确约定不在规定时间内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,应遵从合同的约
定。
七、发包人已经签字确认验收合格,能否再以质量问题提出抗辩,主张延期或不予支付工程
价款?
发包人已组织验收并在相关文件上签字确认验收合格,后又以工程质量存在瑕疵为由,拒绝
支付或要求延期支付工程价款的,该主张不能成立。但确因承包人施工导致地基基础工程、
工程主体结构质量不合格的,发包人仍可以拒绝支付或要求延期支付工程价款。
八、如何把握工程质量鉴定程序的启动?
要严格把握工程质量鉴定程序的启动。建设工程未经竣工验收,发包人亦未擅自提前使用,
发包人对工程质量提出异议并提供了初步证据的,可以启动鉴定程序。
九、发包人以工程质量为由提出的对抗性主张,究竟是抗辩还是反诉?
承包人诉请给付工程价款,发包人以工程质量不符合合同约定或国家强制性的质量规范标准
为由,要求减少工程价款的,按抗辩处理;发包人请求承包人赔偿损失的,按反诉处理。
十、哪些证据可以作为工程量、工程价款的结算依据?
双方当事人在建设工程施工过程中形成的补充协议、会议纪要、工程联系单、工程变更单、
工程对帐签证以及其他往来函件、记录等书面证据,可以作为工程量计算和认定工程价款的
依据。
十一、施工过程中谁有权利对涉及工程量和价款等相关材料进行签证、确认?
要严格把握工程施工过程中相关材料的签证和确认。除法定代表人和约定明确授权的人员外,
其他人员对工程量和价款等所作的签证、确认,不具有法律效力。没有约定明确授权的,法
定代表人、项目经理、现场负责人的签证、确认具有法律效力;其他人员的签证、确认,对
发包人不具有法律效力,除非承包人举证证明该人员确有相应权限。
十二、能否调整总价包干合同的工程量、工程价款?
建设工程施工合同采用固定总价包干方式,当事人以实际工程量存在增减为由要求调整的,
有约定的按约定处理。没有约定,总价包干范围明确的,可相应调整工程价款;总价包干范
围约定不明的,主张调整的当事人应承担举证责任。
十三、建设工程施工合同无效,但工程竣工验收合格的,谁有权利请求参照合同约定确定工
程价款?
建设工程施工合同无效,但工程竣工验收合格,按照最高人民法院《关于审理建设工程施工
合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条的规定精神,承包人或发包人均可以请求参
照合同约定确定工程价款。
十四、承包人能否直接请求按照竣工结算文件结算工程价款?
建设工程施工合同明确约定发包人应在承包人提交竣工结算文件后一定期限内予以答复,且
逾期未答复则视为认可竣工结算文件的,承包人可以请求按照竣工结算文件进行工程价款结
算。
建设工程施工合同虽约定发包人应在承包人提交竣工结算文件后一定期限内予以答复,但未
约定逾期不答复则视为认可竣工结算文件的,承包人不能请求按照竣工结算文件确定工程价
款。
建设工程施工合同约定发包人在承包人提交竣工结算文件后未答复则视为认可竣工结算文
件,但未约定答复期限,且经承包人催告后
您可能关注的文档
- 2024技术标道路及管廊基坑降水专项施工方案.docx
- 40-超高超限模板专项施工方案.docx
- 工程造价价差调整及造价指数的确定.pdf
- 建筑工程造价超预算的原因有哪些?.pdf
- 水电、涂料用料核算,还有....pdf
- 水电安装造价知识点小结.pdf
- 相亲看脸,造价看图.pdf
- 想做全过程工程造价咨询,合同中这些细节必须明确.pdf
- 消防中常用的电线电缆都有哪些?.pdf
- 影响工程造价的3个因素,你知道吗.pdf
- 专题02+时事热点(精讲课件)2025年中考地理二轮复习讲练测(安徽专用).pptx
- 专题10+经济建设 2025年中考道德与法治二轮复习讲练测(广东专用).pptx
- 专题02+西游记【名著概览】+-+2025年中考语文必读名著演练.pptx
- 专题七+认识国家(课件)-【省心备考】2025年中考地理一轮复习优质课件.pptx
- 第22课《礼记》二则——《大道之行也》(课件)-2024-2025学年八年级语文下册同步备课精品资源.pptx
- 跨学科实践15:制作“龙骨水车”(课件)-2024-2025学年八年级物理下学期项目化课程案例.pptx
- 第13课_辽宋夏金元时期的对外交流(课件)2024-2025学年七年级历史下册同步教学课件.pptx
- 选择题专项讲解——综合类(课件)2025年初中道德与法治中考选择题练习.pptx
- 第21课《庄子》二则——《北冥有鱼》(课件)-2024-2025学年八年级语文下册同步备课精品资源.pptx
- 7.3+感受澳大利亚(第二课时)-2025学年七年级地理下册同步精品课堂(晋教版2024).pptx
最近下载
- CadenceAllegro入门培训系列_(3)高速仿真SigXplorer.pdf
- 阿奇舒勒矛盾矩阵表.xls VIP
- 2023年公务员考试《行测》试题(含答案解析).doc VIP
- 《永遇乐 京口北固亭怀古》课件(20张PPT) 高中语文统编版必修上册第三单元.pptx
- 2025年安徽九华山旅游发展股份有限公司招聘66人笔试备考题库及答案解析.docx
- wst 612-2018 7岁~18岁儿童青少年身高发育等级评价.pdf
- 治安案件查处课件.pptx VIP
- 2023年人教版七年级语文下册期中试卷(含答案).docx VIP
- 保险公司出单岗述职报告PPT.pptx VIP
- DBJ50T-078-2016 重庆市城市道路工程施工质量验收规范.docx VIP
文档评论(0)