二零二五年度建筑工程合同争议解决机制.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年度建筑工程合同争议解决机制

本合同目录一览

1.合同当事人及工程概况

1.1当事人基本信息

1.2工程项目名称、地点、规模、建设工期

1.3合同双方的权利和义务

2.争议解决原则及程序

2.1争议解决原则

2.2争议解决程序

2.3争议解决机构的设立与职责

2.4争议解决费用的承担

3.争议类型及适用法律

3.1争议类型划分

3.2适用法律及法规

4.争议解决方式

4.1调解

4.2仲裁

4.3诉讼

5.争议解决期限

5.1调解期限

5.2仲裁期限

5.3诉讼期限

6.争议解决保密

6.1保密原则

6.2保密范围

7.争议解决费用

7.1调解费用

7.2仲裁费用

7.3诉讼费用

8.争议解决协议

8.1协议内容

8.2协议生效条件

8.3协议变更及解除

9.争议解决后的履行

9.1合同履行

9.2费用支付

9.3工程验收

10.争议解决争议处理

10.1争议处理主体

10.2争议处理程序

10.3争议处理结果

11.争议解决争议裁决

11.1裁决机构

11.2裁决依据

11.3裁决执行

12.争议解决争议调解

12.1调解主体

12.2调解程序

12.3调解协议

13.争议解决争议仲裁

13.1仲裁机构

13.2仲裁程序

13.3仲裁裁决

14.争议解决争议诉讼

14.1诉讼主体

14.2诉讼程序

14.3诉讼判决

第一部分：合同如下：

1.合同当事人及工程概况

1.1当事人基本信息

1.1.1合同甲方（建设单位）名称：_________________________

1.1.2合同甲方（建设单位）法定代表人：____________________

1.1.3合同甲方（建设单位）住所地：_______________________

1.1.4合同甲方（建设单位）联系方式：_____________________

1.1.5合同乙方（施工单位）名称：_________________________

1.1.6合同乙方（施工单位）法定代表人：____________________

1.1.7合同乙方（施工单位）住所地：_______________________

1.1.8合同乙方（施工单位）联系方式：_____________________

1.2工程项目名称、地点、规模、建设工期

1.2.1工程项目名称：_________________________

1.2.2工程项目地点：_________________________

1.2.3工程项目规模：_________________________

1.2.4工程项目建设工期：自____年____月____日至____年____月____日

1.3合同双方的权利和义务

1.3.1甲方权利与义务

1.3.1.1甲方享有工程质量、进度、安全等方面的监督检查权。

1.3.1.2甲方应按时支付合同约定的工程款项。

1.3.1.3甲方应按照合同约定提供施工场地及必要的施工条件。

1.3.2乙方权利与义务

1.3.2.1乙方享有按照合同约定进行施工的权利。

1.3.2.2乙方应按照合同约定保证工程质量、进度和安全。

1.3.2.3乙方应遵守国家有关建筑工程的规定，确保施工过程中的环境保护。

2.争议解决原则及程序

2.1争议解决原则

2.1.1尊重事实，公正合理。

2.1.2依法依约，公平自愿。

2.1.3调解优先，诉讼为辅。

2.2争议解决程序

2.2.1调解程序：争议发生后，双方