2025版城市排水防涝设施建设项目动工协议书标准范本.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版城市排水防涝设施建设项目动工协议书标准范本

本合同目录一览

1.项目概述

1.1项目名称

1.2项目地点

1.3项目规模

1.4项目目标

1.5项目背景

2.项目当事人

2.1建设单位信息

2.2施工单位信息

2.3监理单位信息

2.4设计单位信息

3.项目建设内容

3.1建设工程范围

3.2主要建设内容

3.3工程量及质量要求

4.项目建设工期

4.1总工期

4.2各分阶段工期

4.3工期调整及延误责任

5.工程造价

5.1工程概算

5.2工程结算

5.3工程变更及追加费用

5.4工程款支付方式

6.设计及施工要求

6.1设计文件要求

6.2施工方案及工艺要求

6.3施工质量标准

7.监理职责

7.1监理范围

7.2监理方式

7.3监理内容

7.4监理报告及资料

8.项目变更

8.1变更范围

8.2变更程序

8.3变更费用及工期调整

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.合同解除

10.1解除条件

10.2解除程序

10.3解除后果

11.违约责任

11.1违约情形

11.2违约责任承担

11.3违约赔偿

12.合同生效与终止

12.1合同生效条件

12.2合同生效日期

12.3合同终止条件

12.4合同终止日期

13.合同附件

13.1附件一：工程量清单

13.2附件二：施工图纸

13.3附件三：设计文件

13.4附件四：监理合同

13.5附件五：其他相关文件

14.其他约定

14.1法律适用

14.2通知与送达

14.3合同附件及补充协议

14.4合同解释与争议解决

14.5合同签署与生效

第一部分：合同如下：

1.项目概述

1.1项目名称：2025版城市排水防涝设施建设项目

1.2项目地点：[具体市、区、街道]

1.3项目规模：[具体面积或长度]

1.4项目目标：按照国家相关标准，提升城市排水防涝能力，确保城市安全运行

1.5项目背景：[简要说明项目建设的背景和必要性]

2.项目当事人

2.1建设单位信息：[单位名称、地址、联系人、联系电话]

2.2施工单位信息：[单位名称、地址、联系人、联系电话]

2.3监理单位信息：[单位名称、地址、联系人、联系电话]

2.4设计单位信息：[单位名称、地址、联系人、联系电话]

3.项目建设内容

3.1建设工程范围：包括排水管道铺设、雨水收集系统建设、雨水泵站改造等

3.2主要建设内容：[详细列出主要建设内容，如：新建排水管道长度、雨水收集池容量、雨水泵站数量等]

3.3工程量及质量要求：[列出工程量清单及对应的质量标准]

4.项目建设工期

4.1总工期：[具体日期]

4.2各分阶段工期：[详细列出各分阶段工期安排]

4.3工期调整及延误责任：[规定工期调整的条件和责任承担方式]

5.工程造价

5.1工程概算：[总概算金额]

5.2工程结算：[结算方式及程序]

5.3工程变更及追加费用：[变更范围、变更程序及追加费用的处理方式]

5.4工程款支付方式：[支付比例、支付时间及支付方式]

6.设计及施工要求

6.1设计文件要求：[设计文件提交时间、内容要求及审查程序]

6.2施工方案及工艺要求：[施工方案及工艺要求的具体内容]

6.3施工质量标准：[施工质量标准的具体要求]

7.监理职责

7.1监理范围：[监理单位对项目的监督和管理范围]

7.2监理方式：[监理单位采用的监理方式，如：现场监理、旁站监理等]

7.3监理内容：[监理单位需要监理的具体内容，如：施工质量、进度、安全等]

7.4监理报告及资料：[监理报告的提交时间、内容要求及保存方式]

8.项目变更

8.1变更范围：包括但不限于设计变更、工程量变更、施工条件变更等

8.2变更程序：任何一方提出变更请求，应提前[具体天数]书面通知对方，并附变更原因和依据

8.3变更费用及工期调整：变更费用根据实际情况由变更原因方承担，工期相应调整，并书面通知对方

9.争议解决

9.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交[具体仲裁机构]仲裁

9.2争议解决机构：[具体仲裁机构名称]

9.3争议解决程序：按照[具体仲裁机构]的仲裁规则进行

10.合同解除

10.1解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力等原因

10.2解除程序：提出解