水磨钻施工合同8篇.docx

水磨钻施工合同8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的基础上，就水磨钻施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程范围：包括但不仅限于以下工作：水磨钻施工、旧材料拆除、新材料的安装等。具体范围以甲方提供的施工图纸和变更通知为准。

4.工程预算：_________元（大写：_________元整）。具体预算以甲方确认的预算表为准。

二、工期及进度

1.工期：本工程计划开工日期为_________年_________月_________日，计划完工日期为_________年_________月_________日，工期共计_________天。

2.进度：乙方需按照甲方提供的施工进度表进行施工，确保按时完成每个阶段的施工任务。甲方有权对施工进度进行调整，乙方需无条件服从。

三、质量与验收

1.乙方需按照甲方提供的施工图纸和变更通知进行水磨钻施工，确保施工质量符合相关标准和要求。

2.验收：每个阶段的施工完成后，乙方需提交验收申请，甲方将在收到申请后的7个工作日内进行验收。验收标准为甲方提供的施工图纸和变更通知，以及国家相关标准和要求。

3.如验收不合格，乙方需按照甲方的要求进行整改，并承担整改费用。

四、付款与结算

1.付款：甲方将在每个阶段施工完成后进行验收，验收合格后支付该阶段的施工费用。具体支付时间和金额以甲方提供的支付计划为准。

2.结算：工程完工后，乙方需提交结算申请，甲方将在收到申请后的14个工作日内进行结算。结算依据为甲方确认的预算表和实际完成的工程量。

3.如因乙方原因导致工程延期或质量问题，乙方需承担相应的违约责任和损失赔偿责任。

五、违约责任

1.乙方如未能按照合同约定的工期和质量要求完成施工任务，需承担相应的违约责任。违约金按每天合同总金额的0.5%计算，但最高不超过合同总金额的10%。

2.乙方在施工过程中如有偷工减料、以次充好等行为，需承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方进行整改，并赔偿由此造成的损失。

3.乙方在施工中如损坏甲方财产或第三方财产，需承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中其他条款的约定。对于因争议导致无法履行的部分，双方应相互理解并协商解决。

3.争议解决过程中产生的费用（包括诉讼费、保全费、鉴定费等）由双方自行承担。如有特殊约定或法院判决，则按判决结果执行。

七、其他条款

1.保密条款：双方应对本合同内容及履约过程中获知的甲方商业机密、技术资料等信息保密，未经甲方书面同意，不得向第三方泄露或用于其他用途。保密期限为自合同签订之日起至工程完工后5年内。

2.合同生效条款：本合同自双方签字（盖章）之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同约定，确保工程顺利进行。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.不可抗力条款：如遇不可抗力因素（如自然灾害、政府政策调整等）导致工程无法按时完成或造成损失时，双方应友好协商解决。协商不成的，按照国家相关法律规定处理。

4.合同终止条款：在合同履行过程中，如一方违约导致合同无法继续履行时，另一方有权提出终止合同。合同终止后，违约方需承担相应的违约责任和损失赔偿责任。其他未尽事宜按照国家相关法律规定处理。

5.争议解决条款：双方同意将争议提交至甲方所在地有管辖权的人民法院进行诉讼解决。在争议解决期间双方应继续履行合同中其他条款的约定对于因争议导致无法履行的部分双方应相互理解并协商解决直至争议解决完毕为止。争议解决过程中产生的费用由双方自行承担如有特殊约定或法院判决则按判决结果执行。

6.其他未尽事宜：双方同意按照国家相关法律规定处理或者协商解决方案。协商不成的可以向有管辖权的人民法院提起诉讼或者申请仲裁机构仲裁解决争议问题所在判决或者仲裁裁决具有法律效力后按照判决或者仲裁裁决执行即可解决争议问题所在。总之双方将尽力友好协商解决所有问题确保工程顺利进行并取得良好效果！

篇2

合同编号：[合同编号]

甲方（发包方）：[甲方公司名称]

乙方（承包方）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法