工程施工合同交底(2025年).docxVIP

工程施工合同交底(2025年)

合同编号：__________

工程施工合同交底（2025年）

甲方：

乙方：

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程预算：__________

1.6工程工期：__________

二、双方责任与义务

2.1甲方责任与义务：

（1）提供合格的施工场地，保证乙方施工顺利进行；

（2）按照合同约定及时支付工程款项；

（3）提供施工所需的相关手续和资料；

（4）负责协调解决施工过程中的外部关系；

（5）对乙方施工过程中的违法行为进行制止和纠正。

2.2乙方责任与义务：

（1）按照合同约定完成施工任务，保证工程质量、安全、进度符合要求；

（2）严格按照施工方案和设计图纸施工；

（3）负责施工过程中的现场管理，确保施工安全；

（4）承担施工过程中的质量问题和技术难题；

（5）协助甲方办理工程验收手续。

三、工程质量标准

3.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定；

3.2工程质量应满足设计文件和施工图纸的要求；

3.3工程质量应达到约定的验收标准。

四、工程进度与工期

4.1乙方应按照合同约定的工期完成施工任务；

4.2乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方备案；

4.3乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。

五、工程价款与支付

5.1工程价款根据工程量清单、施工图纸及合同约定计算；

5.2甲方按照乙方实际完成的工程量支付工程价款；

5.3工程价款的支付按照双方约定的付款进度进行；

5.4乙方应提供合法的税务发票。

六、安全责任

6.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和合同约定进行施工；

6.2乙方应建立健全安全生产责任制度，确保施工过程中的安全生产；

6.3乙方应对施工现场进行定期安全检查，发现问题及时整改；

6.4乙方在施工过程中发生安全事故，应立即报告甲方，并按照有关规定处理。

七、违约责任

7.1乙方未按照合同约定完成施工任务的，甲方有权要求乙方支付违约金；

7.2甲方未按照约定支付工程价款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金；

7.3双方因履行合同发生纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；

8.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并办理完毕竣工结算手续之日终止；

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；

9.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：__________

一、附件列表：

1.工程施工合同交底（2025年）

2.工程量清单

3.施工图纸

4.工程预算明细

5.工程进度计划

6.安全生产管理制度

7.税务发票

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照合同约定完成施工任务，认定违约。

2.甲方未按照约定支付工程价款，认定违约。

3.乙方未按照国家有关安全生产的法律、法规和合同约定进行施工，认定违约。

4.乙方未按照约定时间提交税务发票，认定违约。

三、法律名词及解释：

1.工程施工合同：双方为完成特定工程，明确各自权利义务的协议。

2.工程质量：工程满足设计文件、施工图纸及合同约定要求的程度。

3.工程进度：工程按计划完成的时间节点和工程量的顺序。

4.违约金：违约方因违约行为应支付给守约方的赔偿金。

5.滞纳金：逾期支付工程价款应支付的违约金。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：乙方制定详细施工进度计划，并报甲方备案；甲方及时支付工程款项，确保施工顺利进行。

2.工程质量问题：乙方加强质量管理，定期自检，发现问题及时整改；甲方对乙方施工过程中的违法行为进行制止和纠正。

3.安全责任事故：乙方加强施工现场安全管理，定期安全检查，发现问题及时整改；发生安全事故，立即报告甲方，并按照有关规定处理。

4.工程款项支付纠纷：双方按照约定付款进度进行支付；协商不成时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.适用于各类建筑工程项目的施工合同交底。

2.适用于施工方与业主或委托人之间的工程施工合同签订。

3.适用于明确工程施工范围、质量标准、进度要求、安全责任等内容。

4.适用于双方为明确各自权利义务，确保工程施工顺利进行的情况。