建设项目工程简单合同范本2024年通用.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

建设项目工程简单合同范本2024年通用

本合同目录一览

第一条项目概述

1.1项目名称

1.2项目地点

1.3项目规模

1.4项目性质

第二条合同主体

2.1发包人

2.2承包人

第三条合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3付款方式

第四条工程质量

4.1质量标准

4.2质量保证

4.3质量验收

第五条工程进度

5.1施工周期

5.2进度计划

5.3延期违约责任

第六条材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料设备验收

第七条施工安全

7.1安全标准

7.2安全防护措施

7.3安全事故处理

第八条变更与解除

8.1合同变更

8.2合同解除

第九条违约责任

9.1发包人违约

9.2承包人违约

第十条争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

第十一条合同的生效、变更和终止

11.1合同生效条件

11.2合同变更程序

11.3合同终止条件

第十二条保密条款

12.1保密内容

12.2保密期限

12.3违约责任

第十三条其他条款

13.1法律适用

13.2合同解释

13.3附加条款

第十四条合同的附件

14.1附件清单

14.2附件的有效性

第一部分：合同如下：

第一条项目概述

1.3项目规模：项目的建设规模为（规模描述），包括但不限于建筑面积、用地面积等。

1.4项目性质：项目的性质为（项目性质，如住宅、商业、工业等）。

第二条合同主体

第三条合同价格

3.2价格调整：合同履行过程中，如因政策调整、市场变化等原因导致工程造价发生变化的，双方可按照合同约定的价格调整机制进行调整。

3.3

付款方式：甲方按照乙方提交的项目进度报告和质量验收合格的工程部分，分期支付工程款。具体付款方式和付款时间详见附件一。

第四条工程质量

4.1质量标准：本工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，具体质量要求详见附件二。

4.2质量保证：乙方应承担工程质量保证责任，确保工程质量符合约定标准。工程竣工后，乙方应按照约定提供相关质量保证资料。

4.3质量验收：工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收合格后，甲方应支付相应工程款。最终验收合格后，本合同约定的工程总价款支付完毕。具体验收程序和标准详见附件三。

第五条工程进度

5.1施工周期：本工程的预计施工周期为（工期天数），自乙方进场之日起计算。

5.2进度计划：乙方应按照甲方要求制定工程进度计划，并报甲方备案。乙方应按照进度计划完成工程。

5.3延期违约责任：乙方如未按照进度计划完成工程，应按照合同约定承担延期违约责任。

第六条材料与设备

6.1材料供应：乙方负责采购本工程所需材料，并保证材料质量符合约定标准。甲方对乙方采购的材料有异议的，有权要求乙方更换或退货。

6.2

设备供应：乙方负责采购本工程所需设备，并保证设备质量符合约定标准。甲方对乙方采购的设备有异议的，有权要求乙方更换或退货。

6.3材料设备验收：乙方应按照甲方要求对供应的材料和设备进行验收，确保质量合格。甲方对验收不合格的材料和设备有权要求乙方更换或退货。

第八条变更与解除

8.1合同变更：合同履行过程中，如因双方协商一致需要对合同内容进行变更的，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.2合同解除：在合同履行过程中，如发生不可抗力等法律规定的情形，导致合同无法履行或履行无意义的，双方可协商解除合同。合同解除后，双方应按照合同约定处理后续事项。

第九条违约责任

9.1发包人违约：如甲方违反合同约定，导致工程无法正常进行或造成乙方损失的，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。

9.2承包人违约：如乙方违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。

第十条争议解决

10.1

争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

10.2争议解决机构：如双方同意通过仲裁解决争议，应提交至（仲裁机构名称）进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第十一条合同的生效、变更和终止

11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

11.2合同变更程序：合同变更应由双方签订书面变