建设工程工期延期补充协议.docVIP

建设工程工期延期补充协议

合同编号：__________

甲方：[甲方公司名称]，地址：[甲方公司地址]，联系方式：[甲方联系电话]，法定代表人：[甲方法定代表人姓名]。

乙方：[乙方公司名称]，地址：[乙方公司地址]，联系方式：[乙方联系电话]，法定代表人：[乙方法定代表人姓名]。

第二章：引言

鉴于甲方与乙方于[原合同签订日期]签订了《建设工程合同》（以下简称“原合同”），现由于[具体工期延期原因]，双方经友好协商，就原合同中工程的工期延期事宜达成如下补充协议。

第三章：工程概况

1.工程名称：[具体工程名称]

2.工程地点：[具体工程地点]

3.工程内容：[详细描述工程的具体内容]

第四章：工期延期原因

因[详细说明导致工期延期的原因，如不可抗力事件、设计变更、甲方原因等]，导致原合同约定的工期无法按时完成，经双方确认，同意对工期进行延期。

第五章：工期延期时间

根据实际情况，工期延期[具体延期时长]，原合同约定的竣工日期[原竣工日期]顺延至[新竣工日期]。

第六章：工期调整及后续安排

1.施工进度计划调整

乙方应在收到本补充协议之日起[具体时间]内，制定详细的施工进度调整计划，并提交给甲方审核。甲方应在收到施工进度调整计划后的[具体时间]内予以审核并回复乙方。如甲方在规定时间内未回复，则视为同意乙方的施工进度调整计划。

乙方应严格按照经甲方审核同意的施工进度调整计划组织施工，保证工程按时完成。如乙方因自身原因导致施工进度延误，应承担相应的违约责任。

2.竣工日期调整

新的竣工日期为[新竣工日期]，乙方应在该日期前完成工程的全部施工内容，并通过甲方的验收。

如因工期延期导致工程需要在冬季或雨季等特殊季节施工，乙方应采取相应的措施保证工程质量，并承担因特殊季节施工而增加的费用。

第七章：双方权利义务

1.甲方权利义务

甲方有权对乙方的施工进度进行监督和检查，如发觉乙方施工进度滞后或存在其他问题，有权要求乙方采取措施进行整改。

甲方应按照本补充协议的约定及时支付因工期延期而产生的费用。

甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的与工程相关的问题，提供必要的支持和配合。

2.乙方权利义务

乙方应按照经甲方审核同意的施工进度调整计划组织施工，保证工程按时完成。如因不可抗力等不可预见的原因导致施工进度延误，应及时通知甲方，并提供相关证明材料。

乙方应加强对施工现场的管理，保证施工安全和文明施工。如因乙方原因导致发生安全或环境污染等问题，应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。

乙方应按照原合同和本补充协议的约定，及时向甲方提交工程相关的资料和文件。

第八章：费用及结算

1.因工期延期产生的费用

因工期延期而产生的费用包括但不限于人工费用、材料费用、设备租赁费用等。具体费用的计算方法和标准应根据实际情况确定，并在双方协商一致后签订补充协议。

如因工期延期导致甲方需要支付额外的费用，甲方应按照本补充协议的约定及时支付给乙方。如甲方未按照约定支付费用，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担相应的违约责任。

2.结算方式

工程竣工后，乙方应按照原合同和本补充协议的约定，向甲方提交工程结算报告。甲方应在收到工程结算报告后的[具体时间]内进行审核，并在审核通过后的[具体时间]内支付工程结算款。

如甲方对工程结算报告有异议，应在收到工程结算报告后的[具体时间]内提出书面异议，并与乙方协商解决。如双方在规定时间内未能协商解决，可提交给有管辖权的人民法院裁决。

第九章：违约责任

1.甲方违约责任

如甲方未按照本补充协议的约定及时支付因工期延期而产生的费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[具体比例]向乙方支付违约金。如逾期超过[具体天数]，乙方有权解除本补充协议，并要求甲方承担因此而造成的损失。

如甲方因自身原因导致乙方无法正常施工，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此而造成的损失。

2.乙方违约责任

如乙方未按照经甲方审核同意的施工进度调整计划组织施工，每逾期一天，应按照工程总造价的[具体比例]向甲方支付违约金。如逾期超过[具体天数]，甲方有权解除本补充协议，并要求乙方承担因此而造成的损失。

如乙方因自身原因导致工程质量不符合原合同和本补充协议的约定，应负责返工或修复，并承担相应的费用。如因工程质量问题给甲方造成损失，乙方应承担赔偿责任。

第十章：争议解决

本补充协议的签订、履行、变更和解除等事项，均适用中华人民共和国法律。如双方在本补充协议的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一章：其他条款

1.本补充协议是原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。如本补充协议与原合同有不一致的地方，以本补充协议为准。

2.本补充协议自双方签字（盖章