江西建设工程施工合同范本2025年.docx

江西建设工程施工合同范本2025年通用

合同编号：__________

甲方（发包方）：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

乙方（承包方）：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

鉴于甲方为建设工程的需要，同意乙方进行施工，经双方协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程内容：__________

1.4工程规模：__________

1.5工程总价：__________

第二条合同工期

本工程的工期为__________个月，自开工之日起算。

第三条质量标准

本工程的质量标准为__________。

第四条工程款支付

4.1甲方应按照本合同约定的付款节点和金额，向乙方支付工程款。

4.2工程款支付方式为__________。

第五条材料供应

5.1甲方应负责供应本工程所需的主要材料和设备。

5.2乙方应负责本工程施工所需的辅助材料和零配件。

第六条施工条件

6.1甲方应保证施工场地符合国家有关安全、环保、消防等法律法规的要求。

6.2甲方应保证施工场地内的交通畅通，确保施工顺利进行。

6.3甲方应负责协调与施工有关的各种外部关系，包括但不限于土地、拆迁、水电供应等。

第七条违约责任

7.1甲方未按照本合同约定支付工程款的，应按照应付金额的__________支付违约金。

7.3甲方未按照本合同约定提供施工条件的，应承担因此导致乙方损失的责任。

7.4乙方未按照本合同约定保证工程质量的，应承担因此而产生的修复、返工等费用。

第八条争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第九条其他约定

9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________

一、附件列表：

1.工程设计图纸

2.工程量清单

3.主要材料和设备的技术参数和规格

4.施工方案和施工组织设计

5.工程质量检验标准和方法

6.工程进度计划和付款凭证

7.合同履行过程中产生的所有相关文件和资料

二、违约行为及认定：

1.甲方未按照合同约定支付工程款，认定违约行为。

2.乙方未按照合同约定完成工程，认定违约行为。

3.甲方未按照合同约定提供施工条件，认定违约行为。

4.乙方未按照合同约定保证工程质量，认定违约行为。

三、法律名词及解释：

1.发包方：指委托他人完成工程的一方。

2.承包方：指承担完成工程的一方。

3.工程款：指甲方按照合同约定支付给乙方的报酬。

4.违约金：指违约方按照合同约定支付给对方的经济赔偿。

5.施工条件：指甲方提供的满足乙方进行施工的环境和条件。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.遇到工程进度延误的问题，应及时与甲方沟通，调整进度计划，并采取措施加快施工进度。

2.遇到工程质量问题，应立即停工，与甲方协商解决，并按照合同约定进行修复、返工。

3.遇到材料供应问题，应及时与甲方沟通，确保材料供应的及时性和质量。

4.遇到施工场地不符合要求的问题，应及时与甲方沟通，协调相关事宜，确保施工场地符合要求。

五、所有应用场景：

1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、市政工程、道路桥梁等。

2.适用于甲方为完成建设工程需要，委托乙方进行施工的情况。

3.适用于乙方具备相应的施工资质和能力，愿意承担完成工程的责任。

4.适用于双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则下，达成合同协议的情况。