ktv的装修施工合同模板一6篇.docxVIP

ktv的装修施工合同模板一6篇

篇1

合同编号：[合同编号]

甲方（发包方）：[甲方公司名称]

乙方（承包方）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就KTV装修施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：[工程地点]

2.工程承包方式：[工程承包方式]

3.工程期限：自合同签订之日起[工程期限]天。

4.工程总造价：人民币[工程总造价]元（大写：[工程总造价汉字大写]）。

二、甲方责任

1.甲方需按时支付装修费用，并确保支付到位。

2.甲方需为乙方提供必要的工作条件和协助。

3.甲方需对工程质量进行监督，确保工程质量符合约定标准。

4.甲方需按时接收工程，并进行验收。

三、乙方责任

1.乙方需按照合同约定进行装修施工，确保施工质量符合标准。

2.乙方需按时提交施工计划和进度报告，确保施工进度符合约定。

3.乙方需确保施工过程中的安全环保，遵守相关法律法规。

4.乙方需积极配合甲方的质量监督，确保工程质量得到有效控制。

四、施工要求

1.乙方需按照甲方认可的设计方案进行施工，确保施工进度和质量。

2.乙方需确保所使用的材料符合相关标准和要求，并提供材料检验报告。

3.乙方需严格按照安全操作规程施工，确保施工过程中的安全环保。

4.乙方需积极配合甲方的质量监督，确保工程质量得到有效控制。

五、付款方式

1.工程款支付方式：[支付方式]

2.工程款支付时间：[支付时间]

3.工程款支付金额：人民币[支付金额]元（大写：[支付金额汉字大写]）。

六、违约责任

1.甲方如未按时支付装修费用或未提供必要的工作条件和协助，需承担相应的违约责任。

2.乙方如未按照合同约定进行装修施工或施工质量不符合标准，需承担相应的违约责任。

3.双方如因违约造成对方损失，需承担相应的赔偿责任。

七、争议解决方式

1.双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，双方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理，确保诉讼程序的顺利进行。

4.判决生效后，双方应切实履行判决结果，确保合法权益得到保障。

八、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同生效后，双方应切实履行合同义务，确保装修施工顺利完成。

3.如因不可抗力或其他原因导致合同无法继续履行，双方可以协商终止合同。

4.合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，确保双方权益得到保障。

九、其他约定事项

1.双方在履行合同过程中，应遵守相关法律法规和规定，确保合同的合法性和有效性。

2.双方应对合同内容保密，不得向第三方泄露合同相关信息。

3.本合同未尽事宜，双方可以协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就KTV装修施工承包给乙方，经协商一致，签订本合同，以明确双方的权利和义务。

一、工程概况

1.工程地点：_________

2.工程承包方式：_________

3.工程内容：_________

4.工程期限：_________

二、工程价款及支付方式

1.工程价款：_________

2.支付方式：_________

三、施工准备及工期约定

1.甲方应在开工前办理好相关手续，并为乙方提供施工所需的水、电等设施，费用由甲方承担。

2.乙方应在开工前组织好施工队伍，制定施工计划，确保施工进度。

3.施工过程中，如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决方案。

四、施工内容及质量约定

1.乙方应按照甲方提供的施工图纸和要求进行施工，确保施工质量符合标准。

2.施工过程中，甲方有权对施工质量进行监督，提出改进意见。乙方应积极改进，确保施工质量。

3.施工完成后，乙方应组织人员进行质量自检，确保工程质量合格。甲方有权对施工质量进行复检，如复检不合格，乙方应负责整改。

五、违约责任及争议解决方式

1.违约责任：如一