2025版彩钢瓦屋顶翻新承包施工合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版彩钢瓦屋顶翻新承包施工合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1承包方基本信息

1.2业主方基本信息

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

3.合同工期

3.1工期起止时间

3.2工期延误责任

4.工程质量要求

4.1质量标准

4.2质量检验

4.3质量保证期

5.工程造价及支付方式

5.1工程造价

5.2付款进度

5.3付款方式

6.材料供应

6.1材料供应责任

6.2材料质量要求

6.3材料检验

7.施工组织与管理

7.1施工组织设计

7.2施工进度管理

7.3施工安全管理

8.工程变更

8.1变更程序

8.2变更内容

8.3变更费用

9.风险责任

9.1自然灾害风险

9.2不可抗力风险

9.3其他风险

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

12.违约责任

12.1违约情形

12.2违约责任

13.合同生效及终止

13.1合同生效条件

13.2合同终止条件

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1承包方基本信息

1.1.1承包方名称：建筑有限公司

1.1.2承包方法定代表人：

1.1.3承包方地址：省市区路号

1.1.4承包方联系电话：138xxxx5678

1.1.5承包方开户银行：银行分行

1.1.6承包方银行账号：056

1.2业主方基本信息

1.2.1业主方名称：房地产开发有限公司

1.2.2业主方法定代表人：

1.2.3业主方地址：省市区路号

1.2.4业主方联系电话：139xxxx5678

1.2.5业主方开户银行：银行分行

1.2.6业主方银行账号：056

2.工程概况

2.1工程名称：小区彩钢瓦屋顶翻新工程

2.2工程地点：省市区小区

2.3工程规模：总面积为5000平方米

2.4工程内容：彩钢瓦屋顶拆除、新彩钢瓦安装、防水处理、保温层铺设

3.合同工期

3.1工期起止时间：自合同签订之日起30个工作日内完成施工

3.2工期延误责任：因承包方原因导致工期延误，每延误一天，承包方应向业主方支付合同总价的1%作为违约金

4.工程质量要求

4.1质量标准：按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》执行

4.2质量检验：业主方有权对工程质量进行监督和检验，承包方应积极配合

4.3质量保证期：工程完工后，质量保证期为1年

5.工程造价及支付方式

5.1工程造价：合同总价为人民币100万元整

5.2付款进度：合同签订后支付合同总价30%的预付款；工程完工后支付合同总价50%的进度款；工程验收合格后支付合同总价20%的尾款

5.3付款方式：银行转账

6.材料供应

6.1材料供应责任：承包方负责材料采购、运输及验收

6.2材料质量要求：材料应符合国家标准，并具有相关质量证明文件

6.3材料检验：承包方应确保材料质量，业主方有权对材料进行抽样检验

7.施工组织与管理

7.1施工组织设计：承包方应编制详细的施工组织设计，包括施工方案、进度计划、质量保证措施等

7.2施工进度管理：承包方应按施工组织设计的要求，合理安排施工进度，确保工程按期完工

7.3施工安全管理：承包方应严格遵守国家安全生产法律法规，制定施工安全措施，确保施工安全

8.工程变更

8.1变更程序：业主方需提出变更申请，经双方协商一致后，以书面形式确定变更内容、变更原因和变更费用

8.2变更内容：变更内容包括工程范围、工程量、施工方法、工期调整等

8.3变更费用：变更费用根据实际情况，由双方协商确定，并在合同总价中予以调整

9.风险责任

9.1自然灾害风险：因自然灾害导致工程受损，承包方应在第一时间通知业主方，并采取有效措施进行修复。修复费用由业主方承担

9.2不可抗力风险：因不可抗力导致工程受损或无法继续施工，承包方应立即停止施工，并及时通知业主方。合同工期相应顺延，费用不作调整

9.3其他风险：因承包方施工原因或其他非业主方责任原因导致的风险，由承包方承担相应责任

10.争议解决

10.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼

10.2争议解决机构：本合同争议解决机构为省市区人民法院

11.合同解除

11.1合同