2025版成都房地产工程承包合同附带项目工期调整与索赔处理条款.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版成都房地产工程承包合同附带项目工期调整与索赔处理条款

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1合同定义

1.2术语解释

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目工期

3.承包方责任

3.1工程质量

3.2工程进度

3.3工程安全

4.业主责任

4.1业主提供资料

4.2业主支付进度款

4.3业主配合工作

5.工程变更与调整

5.1变更程序

5.2变更内容

5.3变更对工期的影响

6.项目工期调整

6.1工期调整程序

6.2工期调整原因

6.3工期调整后的合同工期

7.索赔处理

7.1索赔申请

7.2索赔审核

7.3索赔处理

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决程序

8.3争议解决期限

9.合同生效与终止

9.1合同生效条件

9.2合同终止条件

10.合同解除

10.1合同解除条件

10.2合同解除程序

11.合同履行

11.1合同履行主体

11.2合同履行期限

11.3合同履行方式

12.合同履行中的权利义务

12.1合同履行中的权利

12.2合同履行中的义务

13.违约责任

13.1违约行为

13.2违约责任承担

14.其他约定

14.1不可抗力条款

14.2合同附件

14.3通知与送达

14.4合同签署与生效

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1合同定义

1.2术语解释

（1）“项目”指甲方委托乙方进行建设的房地产工程项目；

（2）“工程”指项目中所涉及的具体施工内容；

（3）“工期”指合同约定的项目完成时间；

（4）“工程款”指乙方完成工程后，甲方应支付给乙方的款项；

（5）“变更”指在合同履行过程中，对原合同内容所作的修改或补充。

2.项目概况

2.1项目名称

本合同项目名称为：______。

2.2项目地点

本合同项目地点位于：______。

2.3项目规模

本合同项目规模为：______。

2.4项目工期

本合同项目工期为：______。

3.承包方责任

3.1工程质量

乙方应按照国家有关工程质量标准，确保工程质量符合合同约定。

3.2工程进度

乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延误，应承担相应的违约责任。

3.3工程安全

乙方在施工过程中应遵守国家有关安全生产法律法规，确保工程安全。

4.业主责任

4.1业主提供资料

甲方应在本合同签订后____个工作日内，向乙方提供项目所需的全部资料。

4.2业主支付进度款

甲方应按照合同约定的进度支付工程款。

4.3业主配合工作

甲方应按照合同约定，配合乙方完成项目施工。

5.工程变更与调整

5.1变更程序

任何工程变更，均需经过甲方、乙方双方协商一致后，以书面形式确认。

5.2变更内容

变更内容包括但不限于：工程量、施工工艺、材料设备等。

5.3变更对工期的影响

变更对工期的影响，经双方协商一致后，由乙方在原合同工期基础上进行调整。

6.项目工期调整

6.1工期调整程序

工期调整需经甲方、乙方双方协商一致，并以书面形式确认。

6.2工期调整原因

工期调整原因包括但不限于：不可抗力、甲方原因、乙方原因等。

6.3工期调整后的合同工期

工期调整后的合同工期，由双方协商一致后确定。

7.索赔处理

7.1索赔申请

乙方认为因甲方原因导致其遭受损失的，应向甲方提出索赔申请。

7.2索赔审核

甲方收到索赔申请后，应在____个工作日内进行审核。

7.3索赔处理

经审核，如乙方索赔理由成立，甲方应按照合同约定支付相应的赔偿款项。

8.争议解决

8.1争议解决方式

本合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2争议解决程序

争议发生后，双方应尽力通过协商解决。如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.3争议解决期限

自争议发生之日起，双方应在____个工作日内通过协商解决争议；协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。

9.合同生效与终止

9.1合同生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效。

9.2合同终止条件

合同终止条件包括但不限于：工程完工并验收合格、合同约定的解除条件成就、合同约定的终止条件成就等。

10.合同解除

10.1合同解除条件

合同解除条件包括但不限于：一方违约、不可抗力、双方协商一致等。

10.2合同解除程序

一方