2025版承包工程协议书范本.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版承包工程协议书范本

本合同目录一览

1.1合同双方基本信息

1.2合同签订背景及目的

1.3合同签订时间及地点

1.4工程概况

1.5工程承包范围

1.6工程承包方式

1.7工程质量要求

1.8工程进度安排

1.9工程合同价款及支付方式

1.10工程合同工期

1.11工程验收标准及程序

1.12工程保修责任

1.13合同违约责任

1.14合同解除及终止条件

1.15合同争议解决方式

1.16合同生效及终止条件

1.17其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.1合同双方基本信息

1.1.1承包方：名称、住所、法定代表人、联系方式

1.1.2业主方：名称、住所、法定代表人、联系方式

1.1.3合同签订日期：年月日

1.1.4合同签订地点：地点

1.2合同签订背景及目的

1.2.1业主方为满足其建设需求，决定进行工程项目建设。

1.2.2承包方具备相应的资质和经验，愿意承担该工程项目的建设任务。

1.2.3双方经友好协商，达成一致意见，签订本合同。

1.3合同签订时间及地点

1.3.1本合同于____年____月____日在____签订。

1.4工程概况

1.4.1工程名称：____工程

1.4.2工程地点：____

1.4.3工程规模：____

1.4.4工程类型：____

1.5工程承包范围

1.5.1承包方负责本工程的施工、安装、调试及验收等工作。

1.5.2承包方应按照业主方的要求，完成工程的设计、施工、监理等工作。

1.6工程承包方式

1.6.1本工程采用____承包方式。

1.7工程质量要求

1.7.1工程质量应达到国家规定的____标准。

1.7.2承包方应确保工程质量，按期完成工程。

1.8工程进度安排

1.8.1工程开工日期：____

1.8.2工程竣工日期：____

1.8.3工程进度计划：____

1.9工程合同价款及支付方式

1.9.1工程合同价款：____元整。

1.9.2支付方式：____

1.10工程合同工期

1.10.1工程合同工期为____个月，自____年____月____日起至____年____月____日止。

1.11工程验收标准及程序

1.11.1工程验收标准：____

1.11.2工程验收程序：____

1.12工程保修责任

1.12.1工程保修期限：____

1.12.2工程保修内容：____

1.13合同违约责任

1.13.1业主方违约责任：____

1.13.2承包方违约责任：____

1.14合同解除及终止条件

1.14.1合同解除条件：____

1.14.2合同终止条件：____

1.15合同争议解决方式

1.15.1双方应友好协商解决合同争议。

1.15.2若协商不成，可向____人民法院提起诉讼。

1.16合同生效及终止条件

1.16.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

1.16.2合同终止条件：____

1.17其他约定事项

1.17.1双方对本合同未尽事宜，可另行协商解决。

8.1工程合同价款及支付方式（续）

8.1.1合同价款包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。

8.1.2业主方应在合同签订后____日内支付合同价款的____%作为预付款。

8.1.3工程进度款支付：按月进度支付，每月支付上月完成的工程量的____%。

8.1.4工程竣工验收合格后，业主方应在____日内支付剩余合同价款的____%。

8.1.5任何未按时支付的款项，业主方应向承包方支付____%的违约金。

8.2工程合同工期（续）

8.2.1工期延误责任：因承包方原因造成的工期延误，每延误一日，承包方应向业主方支付____%的违约金。

8.2.2因不可抗力原因造成的工期延误，经双方确认后，工期相应顺延。

8.2.3任何非因双方原因导致的工期延误，工期不予顺延。

8.3工程验收标准及程序（续）

8.3.1工程验收应按照国家有关工程验收的法律法规和标准进行。

8.3.2工程验收分为分部工程验收和竣工验收两个阶段。

8.3.3分部工程验收合格后，方可进行竣工验收。

8.4工程保修责任（续）

8.4.1承包方应按照国家规定和合同约定，对工程进行保修。

8.4.2保修期内，因承包方施工原因造成的质量问题，承包方应无偿修复。

8.4.3保修期满后，如出现质量问题，承包方应在____