标准小型工程合同样本10篇.docx

标准小型工程合同样本10篇

篇1

发包方（甲方）：__________

承包方（乙方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程承包方式：__________

4.工程范围和内容：__________

第二条工程期限

1.本工程合同工期为______天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期为______年______月______日，计划完工日期为______年______月______日。

3.如遇下列情况，乙方可向甲方申请顺延工期：

（1）因天灾或不可抗拒的原因而影响施工；

（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而影响施工；

（3）因甲方未按时供应材料或设备而影响施工。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程总造价为人民币______元。

2.支付方式：__________

第四条工程质量及验收标准

1.工程质量必须达到合格（优良率不低于______%）标准。

2.验收标准按国家颁发的施工验收规范和质量检验标准执行。

3.在施工中，甲方提出的合理要求，乙方应本着友好合作的精神协商解决。若乙方工程质量达不到合同规定的标准，甲方有权终止合同，并追究乙方的责任。

第五条施工设计图及其他技术资料、技术变更的约定

1.乙方应在开工前五天向甲方提供完整、详细、准确的设计图纸及其他必要的技术资料。若因乙方提供的设计图纸及其他必要的技术资料不完整、详细、准确而导致施工错误或延误工期，乙方应承担全部责任。

2.在施工过程中，若甲方提出合理的设计变更要求，乙方应积极配合并贯彻实施。若因设计变更而引起的费用增加或工期延误，乙方应自行承担全部损失。

3.乙方不得擅自修改设计图，不得擅自采用其他材料代替原有材料，不得擅自以其他工艺代替原设计工艺。如有违反，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。

第六条双方负责事项及协作办法

1.甲方负责提供施工所需的水、电及主要材料，并按时供应到施工现场。同时，甲方应积极配合乙方施工，确保施工顺利进行。若因甲方原因导致施工延误或停工，甲方应承担相应责任。

2.乙方负责施工区域的清洁工作，确保施工现场整洁卫生。同时，乙方应积极配合甲方的工作安排，按时完成分配的任务。若因乙方原因导致施工延误或停工，乙方应承担相应责任。

3.在施工过程中，如遇交叉作业或其他需要协调的问题，双方应友好协商，共同解决。若协商不成，可请相关部门或领导进行调解。

第七条违约责任及赔偿损失

1.若一方违反本合同的约定，需承担相应的违约责任。若因违约方原因导致合同无法按时履行或无法履行，违约方应赔偿由此给守约方造成的一切损失。

2.在施工过程中，若因乙方原因导致工程质量不合格或未达到合同约定的标准，乙方应负责返工并承担全部费用。若因甲方原因导致工程质量不合格或未达到合同约定的标准，甲方应承担相应责任并赔偿由此给乙方造成的一切损失。

3.若因不可抗力导致合同无法按时履行或无法履行，双方应友好协商解决方案。若协商不成，可请相关部门或领导进行调解。但无论何种原因导致的合同无法按时履行或无法履行，双方均应承担相应的违约责任和赔偿责任。

第八条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。若一方违约导致合同无法按时履行或无法履行时该合同自动终止。合同终止后双方应友好协商解决方案并达成书面协议。若协商不成可请相关部门或领导进行调解；调解不成时可向当地人民法院提起诉讼解决纠纷。但无论何种原因导致的合同终止双方均应承担相应的违约责任和赔偿责任。同时双方应及时清理现场移交相关资料并确保双方财产不受损失。在清算过程中如有争议双方应友好协商解决；协商不成时可向当地人民法院提起诉讼解决纠纷。在清算过程中双方应积极配合确保清算工作顺利进行并达成书面协议后本合同方可终止执行。

篇2

甲方（业主）：XXX，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXX

乙方（承包商）：XXX，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXX

鉴于甲方需要对其小型工程进行承包，乙方愿意承包该工程，双方根据相关法律法规，在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，达成如下合同协议：

一、工程概况

工程名称：XXXX小型工程

工程地点：XXXX

工程内容：具体详见附件一