2025桥梁劳务承包合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025桥梁劳务承包合同

本合同目录一览

1.合同概述

1.1合同背景

1.2合同目的

1.3合同依据

2.承包人信息

2.1承包人名称

2.2承包人资质

2.3承包人联系方式

3.桥梁工程信息

3.1工程名称

3.2工程地点

3.3工程规模

3.4工程内容

4.合同工期

4.1工期计算方式

4.2工期延误责任

4.3工期调整

5.工程质量

5.1质量标准

5.2质量检验

5.3质量责任

6.工程造价

6.1工程造价组成

6.2工程造价调整

6.3付款方式

7.合同履行

7.1合同生效

7.2合同变更

7.3合同解除

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3争议解决期限

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

9.3违约赔偿

10.不可抗力

10.1不可抗力定义

10.2不可抗力处理

10.3不可抗力责任

11.合同附件

11.1合同附件清单

11.2合同附件内容

12.合同签署

12.1签署日期

12.2签署地点

12.3签署人员

13.合同生效

13.1合同生效条件

13.2合同生效时间

13.3合同生效地点

14.其他约定

14.1合同解释

14.2合同生效

14.3合同终止

第一部分：合同如下：

1.合同概述

1.1合同背景

1.2合同目的

本合同旨在明确双方在桥梁工程劳务合作中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，实现互利共赢。

1.3合同依据

本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。

2.承包人信息

2.1承包人名称

乙方全称为[乙方名称]，统一社会信用代码为[统一社会信用代码]。

2.2承包人资质

乙方具备国家规定的桥梁工程劳务承包资质，资质等级为[资质等级]。

2.3承包人联系方式

乙方联系人：[联系人姓名]

联系电话：[联系电话]

电子邮箱：[电子邮箱]

3.桥梁工程信息

3.1工程名称

[具体桥梁名称]桥梁工程。

3.2工程地点

[具体地点]。

3.3工程规模

[具体规模]。

3.4工程内容

包括但不限于桥梁主体结构施工、桥梁附属设施施工等。

4.合同工期

4.1工期计算方式

本合同工期为[具体工期]，自合同生效之日起计算。

4.2工期延误责任

因乙方原因造成工期延误的，每延误一日，乙方应向甲方支付[具体金额]的违约金。

4.3工期调整

因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误的，经双方协商一致，可对工期进行调整。

5.工程质量

5.1质量标准

本工程质量应符合国家相关质量标准及设计要求。

5.2质量检验

乙方应按国家及行业标准进行自检，并接受甲方及相关部门的监督检查。

5.3质量责任

因乙方原因导致工程质量不合格的，乙方应承担全部责任，包括修复、赔偿等。

6.工程造价

6.1工程造价组成

本工程造价包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费等。

6.2工程造价调整

因政策调整、市场价格变动等原因导致工程造价发生变化的，经双方协商一致，可进行调整。

6.3付款方式

本合同采用分阶段付款方式，具体付款比例及时间节点由双方另行约定。

7.合同履行

7.1合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

7.2合同变更

本合同在履行过程中，如需变更，应经双方协商一致，签订书面变更协议。

7.3合同解除

（1）一方严重违约；

（2）因不可抗力导致合同无法履行；

（3）经双方协商一致解除合同。

8.争议解决

8.1争议解决方式

本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2争议解决机构

若双方选择仲裁方式解决争议，则应将争议提交至[具体仲裁机构]进行仲裁。

8.3争议解决期限

双方应自争议发生之日起[具体时间]内解决争议。

9.违约责任

9.1违约情形

（1）乙方未按合同约定完成工程；

（2）乙方未按合同约定支付工程款；

（3）甲方未按合同约定支付进度款；

（4）任何一方违反合同约定的其他义务。

9.2违约责任承担

违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

9.3违约赔偿

违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失和可得利益损失。

10.不可抗力

10.1不可抗力定义

不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行