桩基建设施工工程劳务分包合同书(2025版).docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

桩基建设施工工程劳务分包合同书(2025版)

本合同目录一览

1.合同当事人信息

1.1分包方信息

1.2总包方信息

1.3监理方信息

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程类型

3.工程劳务分包内容

3.1分包工程范围

3.2分包工程内容

3.3分包工程量

4.合同工期

4.1工期起止时间

4.2工期延误责任

5.工程质量要求

5.1质量标准

5.2质量检验

5.3质量责任

6.工程进度款支付

6.1支付方式

6.2支付时间

6.3支付条件

7.人工费及材料费

7.1人工费计算

7.2材料费计算

7.3费用调整

8.机械设备租赁

8.1设备租赁方式

8.2设备租赁费用

8.3设备使用责任

9.安全生产及文明施工

9.1安全生产责任

9.2文明施工要求

9.3应急处理

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

11.3合同解除后的处理

12.违约责任

12.1违约责任承担

12.2违约责任赔偿

12.3违约责任处理

13.合同生效及终止

13.1合同生效条件

13.2合同终止条件

13.3合同终止后的处理

14.其他约定事项

14.1保密条款

14.2通知送达

14.3合同附件

第一部分：合同如下：

1.合同当事人信息

1.1分包方信息

1.1.1分包方名称：劳务分包有限公司

1.1.2分包方住所：省市区路号

1.1.3分包方法定代表人：

1.1.4分包方联系电话：138

1.2总包方信息

1.2.1总包方名称：建筑工程有限公司

1.2.2总包方住所：省市区路号

1.2.3总包方法定代表人：

1.2.4总包方联系电话：1395678

1.3监理方信息

1.3.1监理方名称：工程监理有限公司

1.3.2监理方住所：省市区路号

1.3.3监理方法定代表人：

1.3.4监理方联系电话：1378765

2.工程概况

2.1工程名称：住宅小区桩基工程

2.2工程地点：省市区街道

2.3工程规模：总建筑面积万平方米，桩基工程量根

2.4工程类型：住宅小区桩基工程

3.工程劳务分包内容

3.1分包工程范围：本工程桩基施工的全部劳务工作，包括但不限于桩基钻孔、桩基成孔、桩基清孔、桩基灌注等。

3.2分包工程内容：具体包括桩基施工图纸要求的各项施工工序和工艺。

3.3分包工程量：根据施工图纸和工程量清单，桩基工程量为根。

4.合同工期

4.1工期起止时间：自2025年3月1日至2025年6月30日，共计4个月。

4.2工期延误责任：因分包方原因导致的工期延误，每延误一日，分包方应向总包方支付元违约金。

5.工程质量要求

5.1质量标准：严格按照国家现行有关建筑工程质量标准执行。

5.2质量检验：分包方应按国家有关规定进行质量检验，并接受监理方的监督检查。

5.3质量责任：分包方对施工质量负责，如因分包方原因导致工程质量不合格，分包方应承担全部责任。

6.工程进度款支付

6.1支付方式：按工程进度分阶段支付，具体支付节点和比例由双方协商确定。

6.2支付时间：每个支付节点应在工程完成相应工作量后个工作日内支付。

6.3支付条件：支付条件包括但不限于工程进度、工程质量、安全生产等。

8.机械设备租赁

8.1设备租赁方式：分包方自行租赁所需机械设备，租赁合同副本应提交总包方备案。

8.2设备租赁费用：设备租赁费用按实际租赁价格计算，包括但不限于租金、保险费、维修保养费等。

8.3设备使用责任：分包方应合理使用机械设备，确保设备安全运行，因分包方使用不当造成的设备损坏，由分包方负责修复或赔偿。

9.安全生产及文明施工

9.1安全生产责任：分包方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。

9.2文明施工要求：分包方应采取有效措施，保持施工现场整洁，减少对周边环境的影响。

9.3应急处理：分包方应制定应急预案，遇有突发事件，应立即启动应急预案，并立即通知总包方和监理方。

10.争议解决

10.1争议解决方式：双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。

10.2争议解决机构：仲裁委员会。

10.3争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则进行。

11.合同解