【建设工程施工合同】江苏省住宅装饰工程施工合同9篇.docxVIP

【建设工程施工合同】江苏省住宅装饰工程施工合同9篇

篇1

合同编号：[具体编号]

甲方（业主）：[甲方姓名]

身份证号码：[甲方身份证号]

联系电话：[甲方联系电话]

地址：[甲方地址]

乙方（施工单位）：[乙方公司名称]

营业执照号码：[乙方营业执照号码]

联系电话：[乙方联系电话]

地址：[乙方地址]

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方住宅装饰工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程范围：详细施工内容见附件《施工内容及要求》。

4.工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格完成。

二、合同价款及支付方式

1.工程总价款（大写）：[工程总价款汉字大写]。

工程总价款（小写）：￥[工程总价款金额]。

2.支付方式：双方约定采用分期支付方式支付工程款。具体支付时间和金额按照工程进度和合同约定执行。

3.结算方式：工程竣工验收合格后，双方根据实际完成工程量进行结算。

三、工程质量和验收标准

工程质量应符合国家相关标准和规范，验收标准按照合同约定及国家相关标准执行。乙方应确保工程质量，如因乙方原因造成质量不合格的，乙方应负责无偿返工。返工后仍不合格的，甲方有权要求解除合同并追究乙方违约责任。验收合格后，双方签署验收报告。

四、工期延误及违约责任

篇2

合同编号：[具体编号]

甲方（业主）：[甲方姓名]

地址：[甲方地址]

联系电话：[甲方联系电话]

乙方（施工单位）：[乙方公司名称]

地址：[乙方公司地址]

联系电话：[乙方联系电话]

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就住宅装饰工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程地点：[具体地址]

2.工程内容：住宅装饰施工，包括但不限于墙面涂料、地面铺设、吊顶安装等。具体详见附件《工程内容及要求》。

3.工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，共计XX天。特殊情况双方协商确定。

二、合同价款及支付方式

1.工程总造价：人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。具体金额以预算表为准。

2.支付方式：双方约定采取以下第[编号]（可选：现金、转账等方式）方式支付。

3.支付进度：按照工程进度分阶段支付，包括预付款、进度款和尾款等。具体支付时间和金额详见附件《支付计划表》。

三、工程质量和验收标准

1.乙方应按照国家和地方的相关施工规范和要求进行施工，确保工程质量符合要求。

2.工程完工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供相关验收资料。

3.验收标准按照附件《工程验收标准》执行。

四、材料设备供应及保修责任

1.工程所需的材料由乙方负责采购并供应。如因材料质量问题导致的损失由乙方承担。

2.工程保修责任：工程竣工验收合格后，乙方提供一定期限的保修服务，保修期限为XX年。保修期间内如出现质量问题，乙方负责免费维修。

五、违约责任和安全生产

1.若甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权停工并要求甲方承担违约责任。若因甲方原因造成工程延期或停工的，责任由甲方承担。

2.若乙方未按合同约定履行施工义务，造成工程质量问题或工期延误的，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。

3.安全生产：乙方应遵守安全生产相关规定，确保施工现场安全，防止事故发生。

六、合同变更和解除

本合同在履行过程中如发生变更或解除，双方应协商一致并达成书面协议。合同变更或解除后，原合同中的相关条款仍然有效。

七、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。

八、其他约定事项双方根据实际情况可补充其他约定事项，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等法律效力。

九、合同的生效与备案本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效，并在当地建设行政主管部门备案。甲方（业主）：（签字盖章）乙方法定代表人：（签字盖章）（盖章处加盖公司公章）日期：XXXX年XX月XX日日期：XXXX年XX月XX日合同附件一：《工程内容及要求》合同附件二：《支付计划表》合同