通信建设工程施工协议书(2025年).docxVIP

通信建设工程施工协议书(2025年)

合同编号：__________

通信建设工程施工协议书

（2025年）

甲方：__________

乙方：__________

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程内容：__________

1.4工程规模：__________

1.5工程预算：__________

二、施工范围及要求

2.1乙方负责本工程的施工，包括但不限于：__________

2.2乙方应按照甲方的要求，保证工程质量，确保工程按期完成。

2.3乙方应严格按照国家及地方相关法规、标准进行施工，确保施工安全。

三、合同价格及支付方式

3.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

3.2甲方分期支付乙方工程款，具体支付方式如下：

（1）合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方工程款的__________%；

（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方工程款的__________%；

（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程款的__________%。

3.3乙方开具等额的正规发票，甲方按照财务规定予以报销。

四、工期及进度

4.1本工程的开工日期为：__________年__________月__________日。

4.2本工程的竣工日期为：__________年__________月__________日。

4.3乙方应按照甲方要求，确保工程进度，按时完成施工。

五、质量及验收

5.1乙方应保证工程质量，确保工程达到设计要求和质量标准。

5.2工程验收不合格的，乙方应负责返工、维修，并承担相应费用。

5.3工程验收合格后，甲方应向乙方支付合同约定的工程款。

六、违约责任

6.1乙方未按照约定时间完成工程的，应当按照违约部分工程价款的__________%向甲方支付违约金。

6.2甲方未按照约定时间支付工程款的，应当按照逾期支付部分工程价款的__________%向乙方支付违约金。

6.3双方因不可抗力导致不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且工程款支付完毕之日终止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

一、附件列表：

1.工程设计图纸

2.工程预算明细表

3.施工方案和安全措施

4.工程验收标准

5.乙方资质证明文件

6.合同补充协议

二、违约行为及认定：

三、法律名词及解释：

1.合同法：指《中华人民共和国合同法》，是调整合同关系的法律规范总称。

2.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》，是调整建筑施工活动的法律规范总称。

3.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照约定或者依法应当支付给对方的经济补偿。

4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：乙方应采取措施加快工程进度，并向甲方支付违约金。

2.工程质量问题：乙方应负责返工、维修，并承担相应费用。

3.工程款支付延误：甲方应按时支付工程款，逾期支付的，应向乙方支付违约金。

4.争议解决：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.通信建设工程施工合同签订。

2.通信建设工程施工进度管理。

3.通信建设工程施工质量控制。

4.通信建设工程施工款项支付。

5.通信建设工程施工争议解决。