C1户型变更增加工程施工合同7篇.docxVIP

C1户型变更增加工程施工合同7篇

篇1

甲方（业主）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行C1户型变更增加工程事宜达成以下协议：

一、工程概况

1.工程地址：____________________。

2.工程内容：C1户型变更增加工程，包括但不限于墙面改造、电路改造、水路改造、地板铺设等。具体工程项目和工程量以双方确认的施工图纸为准。

二、合同工期

工程开工日期：_______年____月____日。

工程竣工日期：_______年____月____日。如因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误，乙方工期顺延。

三、工程造价及支付方式

1.工程总造价：人民币________元（大写：____________________元整）。具体造价以双方确认的预算表为准。

2.支付方式：甲方应按以下比例支付工程款：

（1）合同签订后，支付工程总造价的__％作为预付款；

（2）工程竣工并经甲方验收合格后，支付工程总造价的__％；

（3）剩余__％作为质保金，自验收合格之日起一年后支付。

四、工程质量及验收标准

1.乙方应严格按照施工图纸及国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的___日内组织验收。

3.验收标准：按照施工图纸、国家相关施工规范及双方约定的质量标准进行验收。

4.验收合格后，双方签订验收文件。如验收不合格，乙方应负责整改并承担相应费用。

五、工程变更及违约责任

1.工程施工过程中，如甲方需对原设计方案进行修改或变更，应提前通知乙方，并签订书面变更协议。

2.如因甲方原因导致工程停工或延期，应承担相应损失。如因乙方原因导致工程停工或延期，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。

3.乙方在施工过程中不得转包或分包，如有违反，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

六、保修服务及售后

1.工程竣工后，乙方应提供一定期限的保修服务，保修期限为____年。保修期内，如发生质量问题，乙方应负责免费维修。

2.保修期结束后，乙方可提供有偿维修服务。具体费用双方另行协商。

3.乙方应提供售后服务联系方式，以便甲方在需要时联系。

七、争议解决方式

本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定事项

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。

3.附件：施工图纸、预算表等。

甲方（业主）：____________________（签字/盖章）

乙方（施工单位）：____________________（签字/盖章）

签订日期：_______年____月____日

篇2

甲方（业主）：________________

身份证号码/统一社会信用代码：________________

联系方式：________________

地址：________________

乙方（施工单位）：________________

法定代表人：________________

营业执照注册号/统一社会信用代码：________________

联系方式：________________

地址：________________

鉴于甲方对C1户型进行变更增加工程的需求，经双方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

（二）工程地点：双方约定的具体地址。

（三）工程内容：包括户型结构变更、室内装修增加工程等（详见附件一《工程内容及要求》）。

（四）工程造价：本次变更增加工程的总造价为人民币________元整（￥________元）。具体费用明细详见附件二《工程造价明细表》。

二、工期约定

（一）开工日期：双方约定工程开工日期为签订本合同后的第____日。

（二）竣工日期：双方约定工程竣工日期为开工后的____日。如遇特殊情况，双方可协商顺延工期。

（三）工期顺延情形：因下列原因造成工期延误，经甲方确认后，工期可相应顺延：

1.甲方未能按照合同约定支付工程进度款；

2.甲方或其他不可预见的原