X家居装修合同5篇.docxVIP

X家居装修合同5篇

篇1

合同编号：XXXX

一、合同当事人

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

二、工程概况

工程地点：XXXX

建筑面积：XXXX平方米

房屋结构：XXXX

装修内容：XXXX

三、工程质量要求

1.工程质量应符合《中华人民共和国建筑法》和《建筑装饰装修工程质量验收规范》等相关法律法规的规定。

2.工程质量应达到甲方与乙方约定的质量标准，具体要求详见附件《工程质量要求表》。

3.工程质量验收由甲方组织，乙方应配合甲方进行质量验收。

四、工期及进度

1.工期自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。具体工期根据房屋面积、装修内容等因素确定，详见附件《工期及进度表》。

2.乙方应严格按照附件《工期及进度表》的要求进行施工进度安排，确保工期按时完成。如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

3.甲方有权对施工进度进行监督，并提出合理建议和要求。乙方应积极配合甲方，确保施工进度符合要求。

五、工程造价及支付方式

1.工程造价根据房屋面积、装修内容等因素确定，具体金额详见附件《工程造价及支付方式表》。

2.甲方应在合同签订后支付工程造价的XX%作为预付款，剩余款项在竣工验收合格后支付。具体支付方式详见附件《工程造价及支付方式表》。

3.乙方在收到款项后，应向甲方提供合法有效的发票。如因乙方原因造成发票无法提供，乙方应承担相应的违约责任。

六、材料设备供应及保管

1.乙方负责供应施工所需的主要材料和设备，具体清单详见附件《材料设备供应及保管表》。

2.甲方负责施工所需的其他辅助材料和设备的供应。乙方应配合甲方进行材料设备的采购和保管工作。

3.对于施工过程中剩余的材料设备，乙方应妥善保管，并在竣工验收后返还给甲方。如因乙方原因造成材料设备丢失或损坏，乙方应承担相应的赔偿责任。

七、安全生产与文明施工要求

1.乙方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定，确保施工过程的安全生产。

2.乙方应制定文明施工措施，确保施工过程中的环境卫生和秩序井然。对于施工过程中产生的垃圾和废弃物，乙方应及时清理并妥善处置。

3.甲方有权对乙方的安全生产和文明施工进行监督，并提出合理建议和要求。乙方应积极配合甲方，确保施工过程符合安全生产和文明施工的要求。

八、违约责任及赔偿损失约定

1.如因乙方的过错导致合同无法按时履行或履行不符合约定，乙方应承担相应的违约责任并赔偿因此给甲方造成的全部损失。具体包括但不仅限于工期延误、工程质量不符合要求等情形。

2.如因甲方的过错导致合同无法按时履行或履行不符合约定，甲方应承担相应的违约责任并赔偿因此给乙方造成的全部损失。具体包括但不仅限于预付款未按时支付、施工图纸未按时提供等情形。

3.对于因不可抗力导致合同无法按时履行或履行不符合约定的情形，双方应友好协商解决。如协商不成，可依据相关法律法规的规定进行裁决。

九、争议解决方式及管辖法院约定

1.如双方因合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。具体管辖法院根据双方协商结果确定。

2.在争议解决过程中，双方应继续履行合同中未发生争议的部分内容。如因争议导致合同无法继续履行的情形出现，双方可依据相关法律法规的规定进行裁决。

篇2

甲方（业主）：___________

乙方（施工单位）：___________

按照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，结合家居装修的特点，甲、乙双方经过友好协商，共同制定如下合同条款，以明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益。

一、工程概况

1.工程地址：___________

2.房屋结构：___________

3.装修面积：___________

4.装修内容：___________

5.装修预算：___________

6.装修期限：___________

二、施工队伍

1.乙方必须保证施工队伍的素质，确保施工人员具备相应的技能和经验，能够按时完成装修任务。

2.乙方需对施工人员进行安全教育，确保施工过程中的安全。

3.乙方需按照甲方的要求，合理组织施工队伍，确保施工进度和质量。

三、材料设备

1.乙方必须保证使用的材料设备符合相关标准和要求，确保装修质量。

2.乙方需提前向甲方提供材料设备的清单和样品，经甲方确认后方可购买和使用