2025版公路建设工程施工合同书范本.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版公路建设工程施工合同书范本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人

1.3合同双方联系方式

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程建设内容

3.合同签订依据及法律依据

3.1合同签订依据

3.2法律依据

4.合同工期及进度要求

4.1合同工期

4.2进度要求

5.工程质量要求

5.1质量标准

5.2质量检验

5.3质量保证

6.工程造价及支付方式

6.1工程造价

6.2工程款支付方式

6.3付款节点

7.材料供应及管理

7.1材料供应

7.2材料验收

7.3材料管理

8.施工现场管理

8.1施工现场布置

8.2施工现场安全

8.3施工现场环境保护

9.合同变更及调整

9.1变更范围

9.2变更程序

9.3变更费用

10.合同解除及终止

10.1合同解除条件

10.2合同终止条件

10.3合同解除及终止后的处理

11.违约责任

11.1违约行为

11.2违约责任

11.3违约赔偿

12.争议解决

12.1争议解决方式

12.2争议解决机构

12.3争议解决程序

13.合同生效及终止

13.1合同生效条件

13.2合同终止条件

13.3合同生效及终止后的处理

14.其他约定事项

14.1其他约定事项

14.2其他约定事项说明

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

甲方：[甲方全称]

乙方：[乙方全称]

1.2合同双方法定代表人

甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]

乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]

1.3合同双方联系方式

甲方联系方式：[甲方联系电话]、[甲方电子邮箱]

乙方联系方式：[乙方联系电话]、[乙方电子邮箱]

2.工程概况

2.1工程名称

[具体工程名称]

2.2工程地点

[具体工程地址]

2.3工程规模

[工程总长度、宽度、面积等]

2.4工程建设内容

[具体建设内容，如路基、路面、桥梁、隧道等]

3.合同签订依据及法律依据

3.1合同签订依据

[相关法律法规、政策文件、招标文件等]

3.2法律依据

[《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等]

4.合同工期及进度要求

4.1合同工期

[合同约定工期，如：自合同生效之日起X个月]

4.2进度要求

[分阶段进度要求，如：路基工程X个月内完成，路面工程X个月内完成等]

5.工程质量要求

5.1质量标准

[国家标准、行业标准、地方标准等]

5.2质量检验

[施工过程中、竣工验收时的质量检验要求]

5.3质量保证

[乙方对工程质量承担的保证责任]

6.工程造价及支付方式

6.1工程造价

[合同约定工程造价，如：人民币X万元]

6.2工程款支付方式

[分阶段支付、按月支付等]

6.3付款节点

[具体付款时间节点，如：工程开工后X个月支付首付款，工程完工后X个月支付尾款等]

7.材料供应及管理

7.1材料供应

[甲方或乙方负责材料供应，明确材料品牌、规格、型号等]

7.2材料验收

[材料验收标准、验收程序等]

7.3材料管理

[材料储存、使用、回收等管理要求]

8.施工现场管理

8.1施工现场布置

[施工区域划分、临时设施搭建、材料堆放要求等]

8.2施工现场安全

[安全管理制度、安全责任、安全培训、安全防护设施等]

8.3施工现场环境保护

[环境保护措施、废弃物处理、噪声控制、大气污染控制等]

9.合同变更及调整

9.1变更范围

[设计变更、工程量变更、工期变更等]

9.2变更程序

[变更申请、审查、批准、实施等]

9.3变更费用

[变更费用的计算方法、调整方式等]

10.合同解除及终止

10.1合同解除条件

[不可抗力、一方违约、双方协商一致等]

10.2合同终止条件

[工程完工、合同解除、合同期满等]

10.3合同解除及终止后的处理

11.违约责任

11.1违约行为

[延误工期、工程质量不合格、未按时支付款项等]

11.2违约责任

[赔偿损失、支付违约金、解除合同等]

11.3违约赔偿

[赔偿金额的计算方法、赔偿期限等]

12.争议解决

12.1争议解决方式

[协商、调解、仲裁、诉讼等]

12.2争议解决机构

[约定的仲裁机构、法院等]

12.3争议解决程序

[争议提起、受理、审理、裁决等]

13.合同生效及终止