桥梁地勘施工合同.docVIP

桥梁地勘施工合同

合同编号：[具体编号]

一、合同双方

1.发包人：[发包人公司名称]，地址：[发包人地址]，联系方式：[发包人联系电话]，邮箱：[发包人联系邮箱]。

2.承包人：[承包人公司名称]，地址：[承包人地址]，联系方式：[承包人联系电话]，邮箱：[承包人联系邮箱]。

二、工程概况

1.工程名称：[具体桥梁工程名称]。

2.工程地点：[具体工程地点]。

3.工程规模：[详细说明桥梁的规模，如长度、跨度、设计荷载等]。

三、工程内容与范围

1.地勘工作内容：包括对桥梁建设场地的地质、地形、地貌等进行详细勘察，获取地层结构、岩土性质、地下水位等相关数据，为桥梁设计和施工提供准确的地质依据。具体工作包括但不限于地质测绘、钻探、原位测试、室内试验等。

2.地勘工作范围：涵盖桥梁建设场地的整个区域，包括桥梁基础、桥墩、桥台等部位的地质勘察，以及可能影响桥梁工程的周边地质环境的勘察。

四、合同工期

1.开始时间：[具体开始勘察日期]。

2.结束时间：[具体结束勘察日期]，总工期为[具体总工期天数]天。

3.工期延误及顺延：如因发包人原因导致工期延误，承包人应及时通知发包人，并提供相关证明材料，经发包人确认后，工期相应顺延。如因承包人原因导致工期延误，承包人应承担违约责任，并承担由此给发包人造成的损失。

五、合同价款及支付方式

1.合同价款：本合同的总价款为[具体合同价款金额]元（大写：[大写合同价款金额]）。

2.支付方式：

合同签订后[支付比例及时间]内，发包人支付合同价款的[支付比例]作为预付款；

地勘工作完成[完成比例及时间]后，发包人支付合同价款的[支付比例]；

地勘成果提交并经发包人验收合格后[支付比例及时间]内，发包人支付合同价款的[支付比例]，剩余合同价款作为质量保证金，在质量保证期届满后[支付时间]内无息退还。

3.价款调整：如因不可抗力等不可预见、不可避免的因素导致地勘工作成本增加或减少，双方应协商调整合同价款。

六、双方责任与义务

1.发包人责任与义务：

提供勘察工作所需的场地、资料等必要条件；

按合同约定支付合同价款；

协助承包人办理相关手续。

2.承包人责任与义务：

按照合同约定的时间、内容和质量要求完成地勘工作；

提交的地勘成果应真实、准确、完整，并符合相关规范和标准；

对勘察工作过程中发觉的问题及时通知发包人，并提出合理的建议。

七、地勘成果提交

1.提交时间：地勘工作完成后[具体提交时间]内，承包人应将地勘成果提交给发包人。

2.提交内容：包括地质报告、钻孔柱状图、原位测试报告、室内试验报告等相关资料。

3.成果质量要求：地勘成果应符合国家和地方相关规范、标准的要求，数据准确、内容完整、结论明确，能够满足桥梁设计和施工的需要。

八、质量保证与验收

1.质量保证期：地勘成果的质量保证期为[具体质量保证期时长]年，自地勘成果提交之日起计算。

2.验收标准：按照国家和地方相关规范、标准以及合同约定的标准进行验收。

3.验收程序：发包人应在收到地勘成果后[规定验收时间]内组织验收，承包人应配合发包人进行验收工作。如验收不合格，承包人应在规定时间内整改完毕，并重新提交验收，直至验收合格。

九、违约责任

1.双方违约情形及责任：

发包人未按合同约定支付合同价款的，每逾期一天，应按照未支付金额的[逾期利率]向承包人支付违约金；

承包人未按合同约定的时间、内容和质量要求完成地勘工作的，每逾期一天，应按照合同价款的[逾期比例]向发包人支付违约金；如逾期超过[逾期天数]天，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿因此造成的损失；

承包人提交的地勘成果不符合合同约定的质量要求的，应负责免费整改，直至符合要求；如整改后仍不符合要求，承包人应承担违约责任，并赔偿发包人因此造成的损失。

2.违约责任的承担方式：违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。如双方均有违约行为，应根据各自的过错程度承担相应的责任。

十、争议解决

1.争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.仲裁机构或法院：如双方协商不成需提起诉讼，则向[具体管辖法院名称]提起诉讼。

十一、其他条款

1.合同变更与解除：经双方协商一致，可以变更或解除本合同。如因不可抗力等不可预见、不可避免的因素导致本合同无法履行，双方应协商解决。

2.不可抗力：本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争等。如因不可抗力导致本合同无法履行，双方应互不承担违约责任。

3.合同份数：本合同一式[具体份数]份，双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力。

4.合同生效条件：本合同