施工合同索赔条款.docVIP

施工合同索赔条款

合同编号：__________

以下是一份施工合同索赔条款的合同模板：

一、合同引言

本合同旨在明确双方在施工合同中的权利和义务，以及在发生索赔事件时的处理程序和相关规定。本合同适用于双方在[具体工程项目名称]中的合作，双方应严格遵守本合同的各项条款。

二、定义与解释

在本合同中，下列词语具有如下特定含义：

“合同”：指本施工合同及其所有附件和补充协议。

“工程”：指双方约定的具体施工项目，包括工程范围、工程质量等内容。

“索赔”：指一方因另一方违反合同约定或不可抗力等原因而向对方提出的经济补偿或工期延长的请求。

“不可抗力”：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。

三、工程概况

工程名称：[具体工程项目名称]

工程地点：[具体工程地点]

工程规模：[具体工程规模描述]

工程内容：[详细列出工程的各项具体内容]

四、索赔程序

（一）索赔通知

当一方认为自己有权提出索赔时，应在索赔事件发生后的[具体通知期限]内，以书面形式向对方发出索赔通知。索赔通知应包括索赔事件的简要描述、索赔的依据和要求等内容。

（二）索赔资料提交

在发出索赔通知后的[具体资料提交期限]内，索赔方应向对方提交详细的索赔资料，包括但不限于索赔事件的证明材料、损失计算清单等。

（三）索赔审核与处理

对方应在收到索赔资料后的[具体审核期限]内，对索赔进行审核，并将审核结果以书面形式通知索赔方。如果对方认为索赔合理，应在通知中明确赔偿金额或工期延长的期限；如果对方认为索赔不合理，应在通知中说明理由。索赔方如果对审核结果有异议，可以在收到通知后的[具体异议期限]内，向对方提出书面异议。对方应在收到异议后的[具体答复期限]内，对异议进行答复。

五、索赔事件的界定

（一）可索赔事件的范围

1.对方未按照合同约定的时间、质量或数量完成工程施工的。

2.对方提供的材料或设备不符合合同约定的。

3.因对方原因导致工程停工、窝工的。

4.因对方原因导致工程变更的。

5.其他因对方违约导致的损失。

（二）不可索赔事件的情形

1.由于索赔方自身原因导致的损失。

2.不可抗力等不可预见、不可避免并不可克服的客观情况导致的损失，但双方另有约定的除外。

3.合同中明确约定不得索赔的事项。

六、索赔金额的计算

（一）直接损失的计算

直接损失包括因索赔事件直接造成的费用增加，如材料费、人工费、机械费等。计算时应根据实际发生的费用凭证进行核算。

（二）间接损失的计算

间接损失包括因索赔事件导致的工期延误而产生的费用增加，如管理费、利息等。计算时应根据双方约定的计算方法或相关法律法规进行核算。

（三）其他相关费用的计算

其他相关费用包括因索赔事件而产生的律师费、鉴定费等。计算时应根据实际发生的费用凭证进行核算。

七、索赔的时效

索赔方应在索赔事件发生后的[具体时效期限]内提出索赔，否则将丧失索赔权利。时效期限的计算应从索赔事件发生之日起计算，直至索赔方提出索赔通知之日止。

八、争议解决

双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、违约责任

如果一方违反本合同的约定，应承担违约责任。违约责任的形式包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。具体的违约责任应根据违约的性质和程度确定。

十、合同终止

本合同在满足下列条件之一时终止：

1.双方协商一致终止合同。

2.因不可抗力等不可预见、不可避免并不可克服的客观情况导致合同无法继续履行的。

3.一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同。

十一、其他条款

1.本合同的签订、履行、变更和解除均应遵守国家法律法规的规定。

2.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

3.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。