2025年山东某住宅小区施工合同9篇.docxVIP

2025年山东某住宅小区施工合同9篇

篇1

合同编号：[具体编号]

甲方（发包方）：山东某房地产开发公司

乙方（承包方）：山东某建筑公司

鉴于甲方拟建设一座住宅小区，现委托乙方进行该项目的施工任务。双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方权利和义务，共同协商达成如下协议：

一、工程概况

（一）工程名称：山东某住宅小区建设项目。

（二）工程地点：山东省某市某区。

（三）工程内容：包括但不限于土建、给排水、电气安装、绿化等。

（四）工程规模：[具体规模描述]。

二、合同工期

（一）开工日期：XXXX年XX月XX日。

（二）竣工日期：XXXX年XX月XX日。

（三）合同工期总日历天数：XX天。如遇不可抗力的因素影响工程进度，工期可相应顺延。

三、工程价格及支付方式

（一）工程价格：[具体金额]。采用包工包料方式，包括材料费、人工费及其他相关费用。

（二）支付方式：分期支付。具体支付节点和比例按工程进度进行安排。

四、工程质量及验收标准

（一）乙方必须严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。

（二）工程竣工后，乙方需提交验收申请，甲方组织相关部门进行验收。验收合格后，双方签署验收合格证书。

五、安全施工及文明施工要求

（一）乙方必须严格遵守安全生产法律法规，制定安全措施，确保施工过程中的安全。

（二）乙方应遵守文明施工规范，保持施工现场整洁有序。

六、违约责任及赔偿标准

（一）如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任，并支付违约金。

（二）如因甲方原因未按约定支付工程款，甲方应承担违约责任。

（三）其他违约情形及赔偿标准详见合同附件。

七、其他约定事项

（一）本合同自双方签字盖章之日起生效。

（二）本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

（三）本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

（四）如因本合同引起的争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方：[山东某房地产开发公司合同专用章]

位置：[甲方公司位置]

法定代表人：[甲方法人姓名]

授权代表：[甲方代表姓名]

联系电话：[甲方联系电话]

日期：XXXX年XX月XX日

乙方：[山东某建筑公司合同专用章]

位置：[乙方公司位置]

法定代表人：[乙方法人姓名]

授权代表：[乙方代表姓名]

联系电话：[乙方联系电话]

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

甲方：[甲方名称]（建设单位）

乙方：[乙方名称]（施工单位）

签订日期：二〇一一年XX月XX日

一、工程概况

工程名称：[工程名称]。地点：山东省某市某区。工程规模：[具体规模描述]。承包方式：[具体承包方式]。工程质量要求：[质量标准]。开工日期：[开工日期]。竣工日期：[竣工日期]。合同总价：[合同金额]。

二、词语涵义

建设工程施工合同涉及的词语涵义遵照通用条款中的定义与解释。在专用条款中，当涉及双方对词义的理解存在分歧时，应以甲方的解释为准。如甲乙双方另有定义，应在专用条款中予以说明。乙方对此无条件接受认可，且绝无其他含义及申述异议的权利。一经签订施工合同协议书视为甲乙双方对此解释一致同意和认可。双方对合同含义理解一致时，应无条件执行本合同规定的各项条款。

三、承包范围及设计要求

乙方承包范围包括但不限于以下内容：[具体承包范围及内容描述]。乙方必须严格按照施工图纸及国家规范要求进行施工，确保工程质量达到设计要求。在施工过程中，如遇到设计变更或现场情况变化等特殊情况，双方应及时沟通协商处理。

四、合同工期与延期约定

本工程开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日。如遇特殊情况需要延期，须经甲方同意并签订书面延期协议。乙方延期开工或未能如期竣工时，应承担违约责任并赔偿甲方相应损失。合同工期如需顺延的特殊情况包括但不限于自然灾害、政府行为等不可抗力因素以及不可抗力导致的延期事项等内容需要在甲乙双方明确签署延期确认后顺延处理周期有效或实现责任双方同意按《建设工程工期延误罚款管理规定》约定条款处理本合同约定的违约责任条款进行约定解决条款解决合同约定的责任执行顺延周期后确认后本合同相应约定继续有效延续等相应处理执行事项并顺延执行结果或实现等条款继续履行有效本协议签订后的开工及竣工验收日以调整后签订的协议书