二零二四年度办公楼施工合同纠纷处理协议.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二四年度办公楼施工合同纠纷处理协议

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1合同双方

1.2定义与解释

2.合同背景

2.1项目概况

2.2合同签订原因

3.纠纷处理原则

3.1基本原则

3.2处理程序

4.纠纷类型

4.1工程质量问题

4.2进度延误问题

4.3造价争议问题

5.纠纷处理流程

5.1提出纠纷

5.2纠纷调查

5.3纠纷调解

5.4纠纷仲裁

6.纠纷调解机构

6.1调解机构的选择

6.2调解机构的职责

7.纠纷仲裁机构

7.1仲裁机构的选择

7.2仲裁机构的职责

8.纠纷处理期限

8.1调解期限

8.2仲裁期限

9.纠纷处理费用

9.1调解费用

9.2仲裁费用

10.纠纷处理结果

10.1调解结果

10.2仲裁结果

11.违约责任

11.1违约行为

11.2违约责任承担

12.合同解除与终止

12.1合同解除条件

12.2合同终止条件

13.争议解决

13.1争议解决方式

13.2争议解决机构

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

第一条定义与解释

1.1合同双方

（1）甲方：[甲方全称]

（2）乙方：[乙方全称]

1.2定义与解释

（1）“合同”指本《二零二四年度办公楼施工合同纠纷处理协议》；

（2）“工程”指甲方委托乙方施工的办公楼项目；

（3）“纠纷”指在工程实施过程中，因合同履行产生的争议；

（4）“调解”指双方通过协商解决纠纷；

（5）“仲裁”指通过仲裁机构解决纠纷。

第二条合同背景

2.1项目概况

（1）工程名称：[工程名称]

（2）工程地点：[工程地点]

（3）工程规模：[工程规模]

2.2合同签订原因

（1）甲方因工程实施过程中出现纠纷，希望通过协议明确双方的权利义务；

（2）乙方同意与甲方协商解决纠纷，并签订本协议。

第三条纠纷处理原则

3.1基本原则

（1）公平、公正、公开；

（2）依法依规；

（3）实事求是；

3.2处理程序

（1）双方协商解决；

（2）调解；

（3）仲裁。

第四条纠纷类型

4.1工程质量问题

（1）施工过程中出现的质量问题；

（2）工程验收不合格；

4.2进度延误问题

（1）工程进度延误；

（2）工期延误责任；

4.3造价争议问题

（1）工程造价争议；

（2）工程结算争议。

第五条纠纷处理流程

5.1提出纠纷

（1）任何一方发现纠纷，应在[提出纠纷期限]内向对方提出；

（2）提出纠纷时，应提供相关证据。

5.2纠纷调查

（1）双方协商调查；

（2）委托第三方进行调查。

5.3纠纷调解

（1）双方协商调解；

（2）委托调解机构进行调解。

5.4纠纷仲裁

（1）双方协商仲裁；

（2）委托仲裁机构进行仲裁。

第六条纠纷调解机构

6.1调解机构的选择

（1）双方协商确定；

（2）如协商不成，由[指定调解机构]进行调解。

6.2调解机构的职责

（1）受理纠纷；

（2）组织调解；

（3）出具调解书。

第七条纠纷仲裁机构

7.1仲裁机构的选择

（1）双方协商确定；

（2）如协商不成，由[指定仲裁机构]进行仲裁。

7.2仲裁机构的职责

（1）受理仲裁申请；

（2）组织仲裁；

（3）出具仲裁裁决书。

第八条纠纷处理期限

8.1调解期限

（1）自纠纷提出之日起，双方应在[调解期限]内达成调解协议；

（2）如超过调解期限未达成协议，可申请仲裁或诉讼。

8.2仲裁期限

（1）自仲裁申请之日起，仲裁机构应在[仲裁期限]内作出裁决；

（2）仲裁期限自仲裁机构收到完整仲裁材料之日起计算。

第九条纠纷处理费用

9.1调解费用

（1）调解费用由双方协商分担；

（2）如双方未达成协议，调解费用由提出纠纷方承担。

9.2仲裁费用

（1）仲裁费用由败诉方承担；

（2）如双方均败诉，仲裁费用由双方按比例分担。

第十条纠纷处理结果

10.1调解结果

（1）调解协议生效后，双方应严格履行；

（2）如一方违反调解协议，另一方有权要求履行或采取法律手段解决。

10.2仲裁结果

（1）仲裁裁决为终局裁决，双方应无条件执行；

（2）如一方不执行仲裁裁决，另一方有权申请人民法院强制执行。

第十一条违约责任

11.1违约行为

（1）未按合同约定履行义务；

（2）故意或过失造成对方损失的；

（3）违反法律法规的。

11.2违约责任承担

（1）违约方应承担违约责任，赔偿对方损失；

（2）违约方应承担因违约行为产生的仲裁或诉讼费用。

第十二条