家具安装承包合同书2025年通用.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

家具安装承包合同书2025年通用

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1承包方名称、地址、法定代表人

1.2业主方名称、地址、法定代表人

2.项目概述

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目内容

3.合同工期

3.1工期开始日期

3.2工期结束日期

3.3工期延误责任

4.设计及施工图纸

4.1设计文件提供

4.2施工图纸审查

4.3设计变更

5.材料及设备

5.1材料供应

5.2设备供应

5.3材料及设备质量要求

6.工程进度款支付

6.1支付比例

6.2支付时间

6.3支付方式

7.工程验收

7.1验收标准

7.2验收程序

7.3验收不合格处理

8.保修及维修

8.1保修期限

8.2保修内容

8.3维修责任

9.违约责任

9.1承包方违约责任

9.2业主方违约责任

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

12.合同生效

12.1合同生效条件

12.2合同生效日期

13.合同终止

13.1合同终止条件

13.2合同终止程序

14.合同附件

14.1附件清单

14.2附件内容

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1承包方名称：家具安装有限公司

1.2承包方地址：省市区路号

1.3承包方法定代表人：

1.4业主方名称：家居装修有限公司

1.5业主方地址：省市区路号

1.6业主方法定代表人：

2.项目概述

2.1项目名称：家居装修工程家具安装

2.2项目地点：省市区路号

2.3项目规模：共计套家具安装

2.4项目内容：包括但不限于沙发、床、衣柜、餐桌椅等家具的安装

3.合同工期

3.1工期开始日期：2025年1月1日

3.2工期结束日期：2025年2月28日

3.3工期延误责任：如因承包方原因导致工期延误，每延误一日，承包方应向业主方支付相当于合同总价1%的违约金。

4.设计及施工图纸

4.1设计文件提供：业主方负责提供家具安装所需的设计图纸，承包方在收到图纸后3日内完成审查。

4.2施工图纸审查：承包方对设计图纸进行审查，如有问题，应在收到图纸后5日内通知业主方。

4.3设计变更：如因设计原因需进行变更，双方应在变更发生后3日内达成一致，并签订书面变更协议。

5.材料及设备

5.1材料供应：所有家具安装所需材料由承包方负责采购，材料质量应符合国家相关标准。

5.2设备供应：承包方负责提供安装所需设备，设备应完好、适用。

5.3材料及设备质量要求：所有材料及设备应具备合格证明，并符合合同约定的质量标准。

6.工程进度款支付

6.1支付比例：工程进度款分阶段支付，具体比例为：开工前支付合同总价款的20%，中期支付50%，工程完工验收合格后支付剩余30%。

6.2支付时间：每个支付节点前5个工作日内，业主方应将进度款支付至承包方指定账户。

6.3支付方式：银行转账，具体账户信息由双方另行协商确定。

7.工程验收

7.1验收标准：家具安装工程完成后，双方应按照国家相关标准进行验收。

7.2验收程序：验收前，承包方应通知业主方，验收时双方应共同参与。

7.3验收不合格处理：验收不合格的，承包方应在接到不合格通知后3日内进行整改，直至合格。如因承包方原因导致验收不合格，承包方应承担由此产生的全部费用。

8.保修及维修

8.1保修期限：家具安装工程自验收合格之日起，提供为期一年的免费保修服务。

8.2保修内容：在保修期内，因安装质量导致的家具损坏，承包方应免费进行维修或更换。

8.3维修责任：保修期内，如因非安装质量问题导致的家具损坏，业主方应承担维修费用。

9.违约责任

9.1承包方违约责任：如承包方未按合同约定完成安装工作，每延误一日，应向业主方支付相当于合同总价0.5%的违约金。

9.2业主方违约责任：如业主方未按合同约定支付进度款，每延误一日，应向承包方支付相当于未付款项1%的违约金。

10.争议解决

10.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。

10.2争议解决机构：如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

10.3争议解决程序：诉讼期间，除争议事项外，合同其他条款仍应继续履行。

11.合同解除

1.另一方严重违约，经催告后仍未纠正；