工程借款合同范文7篇.docxVIP

工程借款合同范文7篇

篇1

借款人（甲方）：_________

贷款人（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，就甲方因建设需要向乙方借款一事，达成如下协议：

一、借款用途

本次借款主要用于甲方建设工程的资金筹措。具体借款用途包括：购买土地、规划设计和建设材料，支付工资和水电费等。甲方应确保借款用于合法合规的目的，不得擅自改变借款用途。

二、借款金额和期限

本次借款金额为人民币_________元（大写：_________元整）。借款期限为_________年，自乙方实际提供借款之日起计算。甲方应按时归还借款本息，不得逾期或提前偿还。

三、利率及支付方式

本次借款的年利率为_________%。乙方将在每月的第一个工作日向甲方收取利息。甲方应按照乙方的要求提供银行账户信息，并确保账户状态正常，以便乙方按时划转利息。

四、还款方式

甲方应在每月的第一个工作日向乙方支付约定的利息，并在借款期满时一次性偿还本金。甲方应确保还款账户状态正常，以便乙方按时划转资金。

五、违约责任

如果甲方逾期未归还借款本息或擅自改变借款用途，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于：向乙方支付违约金、赔偿乙方因违约造成的损失等。

六、争议解决

如果甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规的规定，尊重事实、提供证据，并依法承担举证责任。

七、其他条款

1.甲方应确保提供给乙方的所有信息真实、准确、完整，如有任何虚假或隐瞒，愿承担相应的法律责任。

2.乙方应对甲方的相关信息保密，未经甲方同意，不得擅自泄露或向第三方提供相关信息。

3.本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效，具有法律效力。合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

4.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

借款人（甲方）：_________（签字/盖章）

贷款人（乙方）：_________（签字/盖章）

日期：_________年_________月_________日

篇2

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程建设承包给乙方施工，经甲乙双方协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程承包方式：____________________

4.工程范围和内容：____________________（具体以施工图纸及说明为准）。

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为_____天（从开工之日算起）。开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日。组织竣工验收完毕时间不超过XXXX年XX月XX日。如因甲方原因造成工程停工，工期相应顺延。

2.若因不可抗力因素或因甲方原因导致工期延误时，工期顺延。

第三条工程合同总价及支付方式

一、工程合同总造价为人民币大写：______元整。小写：______元。

二、工程款支付方式为现金结算。预付款按工程实际需要分期支付。工程竣工验收合格后，一次性支付合同结算价余款。支付款项时必须具备发票。工程款支付方式按照进度支付，每月甲方接到乙方付款申请后支付至已完合格工程量的_____%。乙方应确保工程进度，如因乙方原因造成中途停工或延期开工，工期不予顺延。甲方付款时扣除相应款项作为违约金。工程竣工验收合格后结算总造价的_____%作为质保金，质保期为一年，期满后付清全部余款。乙方应出具正规发票办理结算手续。甲方付款时如未能提供发票等合法凭证造成结算滞后责任由乙方承担。合同单价按附件单价明细表所约定价格执行固定不变价合同方式签订本工程项目。施工中的变更或业主增加工程量按照定额或市场行情计价执行本合同付款方式付款期限顺延支付时间约定。施工期内若因市场变化双方应协商调整单价等合同条款双方签订补充协议约定解决约定调整办法经双方认可签证生效执行补充协议结算约定价款及付款方式。甲乙双方须建立工程造价台账登记确认后作为双方结算依据台账必须甲乙双方签字确认盖章生效台账记录作为合同附件具有同等法律效力