第一部分水利工程 施工合同.docxVIP

第一部分水利工程施工合同

第一部分水利工程施工合同

甲方（建设单位）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程工期：自____年____月____日至____年____月____日。

二、施工范围及质量要求

1.施工范围：____________________

2.质量要求：符合国家及行业相关质量标准。

三、工程价款及支付方式

1.工程价款：人民币____元整（大写：____元整）。

2.付款方式：

（1）开工前，甲方支付乙方工程总价款的_____%作为预付款；

（2）工程进度达到设计文件规定比例后，甲方支付乙方工程总价款的_____%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的_____%；

（4）缺陷责任期满后，甲方支付乙方工程总价款的_____%。

四、工程进度及验收

1.甲方负责按照合同约定的时间向乙方提供施工场地、施工图纸等相关资料。

2.乙方应按照合同约定的工期进行施工，确保工程质量。

3.工程竣工验收合格后，甲方应及时组织验收，验收合格后，双方签署工程验收证书。

五、违约责任

1.甲方未能按照合同约定提供施工场地、施工图纸等相关资料，延误工期，应向乙方支付违约金，违约金为延误工期每日工程总价款的_____%。

2.乙方未能按照合同约定完成工程，延误工期，应向甲方支付违约金，违约金为延误工期每日工程总价款的_____%。

3.乙方在施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡和财产损失的，应承担全部责任。

4.甲方违反合同约定，给乙方造成损失的，应赔偿乙方实际损失。

六、争议解决

双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（建设单位）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

签署日期：____年____月____日