通用建设工程总承包合同文件汇集5篇.docx

通用建设工程总承包合同文件汇集5篇

篇1

合同编号：[具体编号]

甲方（发包方）：[甲方名称]

乙方（承包方）：[乙方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程总承包事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容简述]

4.工程规模：[工程规模描述]

二、合同文件组成

本合同文件包括以下几个部分：

1.本合同条款。

2.工程设计图纸及说明。

3.工程施工技术要求和验收标准。

4.工程报价清单及预算书。

5.双方协商达成的补充协议。

6.其他与本合同有关的文件。

三、工程承包范围及要求

1.承包范围：[具体承包范围]

2.承包要求：[具体承包要求]

四、工程期限

1.工程开工日期：[开工日期]

2.工程竣工日期：[竣工日期]

3.如有变更或延期情况，双方应提前协商并达成书面协议。

五、工程质量与验收

1.乙方应按照本合同约定的技术要求和验收标准进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。

3.如工程存在质量问题，乙方应承担修复或返工的责任。

六、合同价款及支付方式

1.工程总价为：[工程总价]元人民币。

2.支付方式：[支付方式描述，如预付款、进度款、尾款等]。

3.甲方应按约定时间支付合同款项，如甲方违约，应承担违约责任。

七、工程变更与调整

1.如有工程变更情况，双方应签订书面变更协议。

2.工程变更涉及合同价款的调整，双方应协商一致并确定调整方案。

3.工程变更涉及工期调整的，双方应协商并签署补充协议。

八、违约责任及赔偿损失约定：甲乙双方应严格遵守合同约定，如一方违约，应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。具体违约责任及赔偿方式详见本合同条款。甲乙双方未按照合同约定履行义务导致工程停工、延误或质量不符合要求的情形都属于违约行为。在发生违约情况时违约方需承担相应的违约责任包括但不限于支付违约金赔偿损失等。九、解决争议的方式及途径：甲乙双方在合同履行过程中发生争议应首先通过友好协商解决如协商不成可向合同签订地人民法院提起诉讼解决争议。十、合同的生效与变更解除：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。在合同有效期内未经对方同意任何一方不得变更或解除合同。如需变更或解除本合同双方应协商一致并达成书面协议。十一、其他约定事项：双方可根据实际需要就其他未尽事宜进行约定如工程保修范围保修期限保修责任等具体内容需双方协商一致并写入补充协议中。本合同汇集共一式两份甲乙双方各执一份具有同等法律效力。本合同未尽事宜可由双方另行签订补充协议补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]签约日期：[签约日期]。以上便是通用建设工程总承包合同文件汇集的主要内容双方在签订合同时应当认真阅读合同条款明确各自的权利和义务确保合同的履行。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

二、合同文件

1.本合同文本。

2.工程施工图纸及说明。

3.乙方投标文件。

4.甲方要求乙方提供的其它文件。

三、合同工期

1.乙方应在_________年_________月_________日前开工，并于_________年_________月_________日前竣工。

2.如遇下列情况，乙方可顺延工期：

因甲方原因影响开工。

不可抗力。

四、工程质量及验收标准

1.工程质量必须达到合格标准。

2.验收标准按国家现行施工及质量验收规范执行。

五、合同价款及支付方式

1.本工程合同总造价为人民币_________元（￥_________）。

2.支付方式：_________。

六、双方职责

1.