2025版建筑工程施工合同终止条件标准文本.docxVIP

2025版建筑工程施工合同终止条件标准文本

甲方（施工单位）：_______

乙方（建设单位）：_______

一、项目概况

1.1项目名称：_______

1.2项目地点：_______

1.3项目规模：_______

1.4项目合同金额：_______元整

二、合同终止条件

2.1.1乙方未按约定支付工程进度款，累计拖欠超过_______个月；

2.1.2乙方违反合同约定，造成工程停工或严重质量事故；

2.1.3乙方提供的工程图纸、技术资料等存在重大错误，导致工程无法正常施工；

2.1.4乙方违反国家法律法规，被有关部门责令停工、停业或吊销营业执照；

2.1.5乙方未按约定履行合同约定的其他义务。

2.2.1甲方未按约定完成工程进度，累计延误超过_______个月；

2.2.2甲方施工过程中存在严重质量问题，经整改后仍不符合合同约定；

2.2.3甲方违反国家法律法规，被有关部门责令停工、停业或吊销营业执照；

2.2.4甲方未按约定履行合同约定的其他义务。

2.3双方协商一致，经书面确认，可以终止合同。

三、合同终止后的处理

3.1合同终止后，双方应立即停止施工活动，并妥善处理施工现场；

3.2双方应按照合同约定，对已完成的工程进行验收；

3.4双方应按照合同约定，结算工程款及支付违约金；

3.5双方应按照国家法律法规，处理合同终止后的其他事宜。

四、违约责任

4.1任何一方违反合同约定，导致合同终止的，应承担相应的违约责任；

4.2违约方应向守约方支付违约金，违约金金额为_______元整；

4.3违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。

五、争议解决

5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；

5.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他

6.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决；

6.2本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（施工单位）：____________________

乙方（建设单位）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

签订日期：_______年_______月_______日