《天津市建设工程施工专业分包合同》5篇.docxVIP

《天津市建设工程施工专业分包合同》5篇

篇1

发包人（全称）：[发包人名称]

承包人（全称）：[承包人名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本市建设工程施工专业分包的特点，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工专业分包事宜，经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

二、专业分包内容

1.专业分包范围：[专业分包范围]

2.专业分包内容：[专业分包内容]

三、合同工期

1.开工日期：[开工日期]

2.竣工日期：[竣工日期]

3.合同工期：[合同工期]

四、质量标准及保修期

1.工程质量标准：[工程质量标准]

2.保修期：[保修期]

五、合同价款及支付方式

1.合同价款：[合同价款]

2.支付方式：[支付方式]

六、双方的权利和义务

1.发包人的权利和义务：

发包人应按时支付工程款项，确保工程的顺利进行。

发包人有权对承包人的施工进行监督，确保工程质量符合标准要求。

发包人应提供必要的技术支持和施工条件，确保承包人能够顺利完成施工任务。

2.承包人的权利和义务：

承包人应按时完成施工任务，确保工程质量符合标准要求。

承包人有权获得相应的工程款项，并应按照合同约定进行使用。

承包人应接受发包人的监督，并按照发包人的要求改进施工质量和进度。

七、违约责任及赔偿损失

1.违约责任的承担方：[违约责任的承担方]

2.赔偿损失的计算方法和标准：[赔偿损失的计算方法和标准]

八、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：[争议解决方式]

2.管辖法院：[管辖法院]

九、其他约定事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，双方各执一份。具有同等法律效力。

3.在合同履行过程中，如有未尽事宜，双方可协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.其他约定事项：[其他约定事项]

发包人（全称）：[发包人名称]

承包人（全称）：[承包人名称]

日期：[合同签订日期]

篇2

合同编号：_________

发包方（全称）：_________

承包方（全称）：_________

分包方（全称）：_________

签订时间：XXXX年XX月XX日

签订地点：_________

发包方：_________

承包方：_________

分包方：_________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经发包方、承包方和分包方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.承包范围：_________

5.开工日期：XXXX年XX月XX日

6.竣工日期：XXXX年XX月XX日

7.质量等级：_________

8.合同价款：_________

二、分包方资质情况及分包工程内容

1.分包方资质情况：分包方_________具备_________工程施工专业承包企业资质，资质等级为_________。

2.分包工程内容：_________。

三、合同工期

1.分包方应按照承包方要求，按时完成分包工程内容。工期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。

2.如遇下列情况，经发包方、承包方签证后，工期可以顺延：

因发包方原因影响施工进度。

因承包方原因影响施工进度。

不可抗力因素影响施工进度。

3.分包方应在合同规定工期内完成分包工程，如遇不可抗力因素，应立即通知发包方和承包方，并在不可抗力因素结束后XX日内向发包方和承包方提供有关证明文件。

四、质量标准及验收方法

1.分包方应按照国家有关施工规范和标准以及承包方的要求进行施工，确保工程质量达到国家及行业标准。

2.分包工程完工后，分包方应向承包方提交验收报告及相关资料，承包方在接到验收报告后XX日内组织验收。

3.