房屋建设工程脚手架承包合同6篇.docxVIP

房屋建设工程脚手架承包合同6篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方房屋建设工程的脚手架承包事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

二、承包范围及内容

1.承包范围：甲方房屋建设工程的脚手架搭建、拆除及维修保养。

2.承包内容：

脚手架的采购、加工、运输。

脚手架的搭建、拆除。

脚手架的维修保养。

脚手架的验收及资料整理。

三、承包方式

1.本工程采用包工包料的方式，由乙方负责脚手架的采购、加工、运输及施工。

2.乙方应自行承担施工过程中的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费等。

3.乙方在施工过程中应遵守甲方的施工要求和质量标准，确保施工进度和质量符合要求。

四、合同工期

1.本工程的合同工期为[合同工期]，自合同签订之日起计。

2.乙方应在合同工期内完成承包范围内的全部工作，并达到甲方要求的质量标准。

3.如因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

五、质量及验收标准

1.乙方应确保施工过程中的脚手架质量符合相关标准和要求。

2.甲方应在施工过程中对脚手架质量进行抽查和验收，确保施工质量符合要求。

3.乙方应在施工完成后，向甲方提交完整的验收资料，并配合甲方进行脚手架验收工作。

4.如因乙方原因造成脚手架质量不符合要求或验收未通过，乙方应承担相应的违约责任。

六、付款方式及期限

1.甲方应按以下方式向乙方支付款项：

签订合同后，甲方应向乙方支付合同总金额的[签订合同后付款比例]作为预付款。

施工完成后，甲方应向乙方支付剩余款项，即合同总金额减去预付款的金额。

2.乙方应在收到款项后，向甲方提供相应的发票和收据。

3.如因甲方原因未按时支付款项，甲方应承担相应的违约责任。

七、违约责任及赔偿金额的计算方法

1.如因乙方原因造成工期延误或质量问题，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

2.如因甲方原因造成工期延误或未按时支付款项，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿因此给乙方造成的全部损失。

3.违约责任的赔偿金额应根据违约方给守约方造成的实际损失来确定。如违约方给守约方造成的实际损失无法计算，则违约方应按合同总金额的[违约金比例]向守约方支付违约金。

4.违约责任及赔偿金额的计算方法应在双方协商后确定，并作为本合同的补充条款。如协商不成，可提交仲裁机构或法院解决。

八、其他约定事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.在合同履行过程中，如需对合同内容进行变更或补充，应经双方协商一致后签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.在合同履行过程中，如发生争议，双方应首先尝试友好协商解决。协商不成的，可提交仲裁机构或法院解决。仲裁机构或法院在解决争议时，应以合同条款为依据，并参考行业惯例和法律法规的规定。

篇2

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行房屋建设工程脚手架承包事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

二、承包方式及范围

1.承包方式：乙方采用包工包料的方式，负责脚手架的设计、制作、安装、拆卸等全过程。

2.承包范围：乙方负责施工范围内所有脚手架的安装与拆卸，包括外墙、内墙、楼梯等部位的脚手架。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：[合同价款]

2.支付方式：甲方在合同签订后支付乙方合同价款的30%作为预付款，剩余款项在乙方完成全部施工任务后一次性支付。

四、工期及进度要求

1.工期：乙方应在合同签订后尽快进场施工，确保在合同约定的工期内完成全部施工任务。

2.进度要求：乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。在施工过程中，乙方应严格按照施工进度计划执行，确保施工进度符合要求。

五、质量保证及验收标准

1.质量保证：乙方应确保施工所用的脚手架材料质量合格，施工