原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
第PAGE1
第PAGE1页共NUMPAGES2页
民事起诉状
原告：公司，法定代表人：，统一社会信用代码：
注册地址：，电话：
被告：公司，法定代表人：，统一社会信用代码：
注册地址：，电话：
诉讼请求：
一、请求判令被告立即向原告支付拖欠工程款人民币???元。
二、请求判令被告立即向原告支付垫付材料款???元。
三、请求判令被告立即向原告赔偿原告经济损失，具体包括：__年至__年度拖欠款的滞纳金???元，__年__月至__月设备闲置费????元。
四、请求判令被告承担本案的诉讼费，律师费，保全费。
事实和理由：
__年__月__日，原告__公司与被告__签订《建筑安装工程合同》。根据合同约定，原告负责为被告修建???楼两幢，承包方式为“议标形式，包工包材料”，合同承包额为???元。合同明确规定了开工日期为__年__月__日，竣工日期为__年__月__日。
然而，在合同履行过程中，原告虽按时将设备机具等运进工地，但被告却因工地、图纸等问题未能及时与有关单位妥善交涉。这一情况致使原告直至__年__月__日才得以正式开工，期间长达一百七十七天。在此期间，由于被告的原因，原告开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期闲置无用，给原告带来了巨大的经济损失，经核算达???元。虽然后来被告承担了部分金额的误工费，但仍有??元的损失未得到赔偿。
两幢楼建筑安装工程竣工后，于__年__月__日，双方再次签订了教学楼工程的施工合同书。教学楼工程于__年__月__日顺利完工。经__市建筑工程质量监督站严格校验，三幢楼均质量合格并交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方共同审定后，又交由__市建设银行进行校准定案，在此过程中双方并无任何争议。然而，令人遗憾的是，被告至今仍拖欠原告工程款???元。
由于被告一再拖欠工程款，致使原告工人工资长期无法支付，原告无奈之下被迫于__年__月底撤离被告工地。为收回被拖欠的工程款，原告组织专人多次与被告进行交涉。起初，被告以工程资料不全为由进行推拖，原告为解决问题，只得将自己的全部资料复印交给被告。但之后，被告又以有关建材差价不合理为由拒绝支付所拖欠的工程款。
被告的上述行为严重违反双方签订的合同书约定，无理拖欠原告工程款，给原告造成了极大的经济损失。根据我国《民法典》等相关法律法规，被告应当承担违约责任，履行支付工程款及赔偿原告经济损失的义务。
此致
__市__区人民法院
具状人：
__年__月__日
合同协议模版、财经法律法规、日常法律法规、会计工作常用表格、税务表格、会计实操、税收筹划、公司管理制度、股票指标、施工技术交底等
文档评论（0）