2025安置点高标准住房建设项目施工合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025安置点高标准住房建设项目施工合同

甲方（建设单位）：

名称：______

法定代表人：______

地址：______

乙方（施工单位）：

名称：______

法定代表人：______

地址：______

一、项目概况

1.项目名称：______项目

2.项目地点：______

3.建设规模：______

4.建设内容：______

5.工程投资：______

二、施工内容

1.乙方负责本项目的施工，包括但不限于土建、装饰、安装等全部工程内容。

2.乙方应按照国家现行施工规范、质量标准、设计文件以及甲方的要求进行施工。

3.乙方应按照合同约定的时间节点完成施工任务。

三、工期

1.本项目的施工工期为______个月。

2.乙方应按照合同约定的时间节点完成施工任务。

四、质量要求

1.乙方应严格按照国家有关施工质量标准进行施工，确保工程质量达到国家规定的优良等级。

2.甲方有权对施工过程中的质量进行监督检查，如发现质量问题，乙方应立即整改，直至达到合格标准。

五、合同价款

1.本项目的合同价款为______万元人民币。

（1）施工、材料、设备等直接费用；

（2）管理费、利润；

（3）其他相关费用。

3.合同价款支付方式：

（1）开工前支付合同价款的______%作为预付款；

（2）工程进度款支付，按实际完成工程量及合同约定的比例支付；

（3）竣工结算后支付合同价款的______%；

（4）质保金支付，按照合同约定的比例及期限支付。

六、违约责任

1.甲方违约责任：

（1）因甲方原因导致工程延期，每延误一天，甲方应支付乙方______元人民币的违约金；

（2）因甲方原因导致工程停工，甲方应支付乙方______元人民币的违约金；

（3）因甲方原因导致工程损失，甲方应承担相应责任。

2.乙方违约责任：

（1）因乙方原因导致工程延期，每延误一天，乙方应支付甲方______元人民币的违约金；

（2）因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担修复责任，直至达到合格标准，并支付相应费用；

（3）因乙方原因导致工程损失，乙方应承担相应责任。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.争议解决过程中，双方应保持工程正常施工，不得影响工程进度。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（建设单位）：

（盖章）

______年______月______日

乙方（施工单位）：

（盖章）

______年______月______日