建筑施工合同工期延误赔偿标准汇编.docxVIP

建筑施工合同工期延误赔偿标准汇编

建筑施工合同工期延误赔偿标准汇编

甲方（施工单位）：_________________________

乙方（建设单位）：_________________________

一、工程概况

1.1项目名称：_________________________

1.2项目地点：_________________________

1.3工程规模：_________________________

1.4工程内容：_________________________

1.5工程总投资：_________________________

二、工期及延误赔偿

2.1工期：本工程总工期为____个月，自____年____月____日起至____年____月____日止。

2.2延误赔偿标准：

2.2.1乙方因自身原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付____元人民币作为违约金。

2.2.2甲方因自身原因导致工期延误，每延误一日，应向乙方支付____元人民币作为违约金。

2.2.3因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决，并按实际延误时间调整工期。

三、工程款支付

3.1工程款支付方式：本工程款采用分期支付方式，具体支付节点如下：

3.1.1签订合同后____日内，支付合同总价的____%；

3.1.2隐蔽工程验收合格后____日内，支付合同总价的____%；

3.1.3中期验收合格后____日内，支付合同总价的____%；

3.1.4竣工验收合格后____日内，支付合同总价的____%；

3.1.5保修期满后____日内，支付合同总价的____%。

3.2付款方式：双方约定采用____方式支付工程款。

四、质量要求及验收

4.1质量要求：本工程质量应符合国家及行业相关标准，满足设计要求。

4.2验收标准：

4.2.1隐蔽工程验收：在隐蔽工程完成后，双方应共同进行验收，并签署验收记录。

4.2.2中期验收：在中期工程完成后，双方应共同进行验收，并签署验收记录。

4.2.3竣工验收：在工程竣工后，双方应共同进行验收，并签署验收记录。

五、工程保修

5.1保修期限：本工程保修期限为____年。

5.2保修责任：在保修期内，如因施工质量问题导致工程损坏，乙方应负责修复，并承担修复费用。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

7.2本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

八、签署

甲方（施工单位）：_________________________

乙方（建设单位）：_________________________

签订日期：____年____月____日

甲方（施工单位）签字（盖章）：

乙方（建设单位）签字（盖章）：