市政工程延期责任界定协议范本.docxVIP

市政工程延期责任界定协议范本

甲方（建设单位）：_______

乙方（施工单位）：_______

一、延期原因及责任界定

1.延期原因：_______（详细说明导致工期延期的原因，如：设计变更、不可抗力等）

2.责任界定：

（1）甲方责任：_______（详细说明甲方应承担的责任，如：设计变更、资金不到位等）

（2）乙方责任：_______（详细说明乙方应承担的责任，如：施工组织管理不善、材料供应不及时等）

（3）双方共同责任：_______（详细说明双方共同应承担的责任，如：政策调整、地质条件变化等）

二、延期期限及工期调整

1.延期期限：自施工合同约定的工期之日起，_______天。

2.工期调整：经双方协商一致，将施工合同约定的工期延长_______天，自施工合同约定的工期之日起计算。

三、延期责任承担

1.甲方责任承担：

（1）赔偿乙方因工期延误造成的直接经济损失，包括但不限于：人工费、材料费、机械使用费等。

（2）承担乙方因工期延误造成的间接经济损失，包括但不限于：停工损失、误期损失等。

2.乙方责任承担：

（1）赔偿甲方因工期延误造成的直接经济损失，包括但不限于：人工费、材料费、机械使用费等。

（2）承担甲方因工期延误造成的间接经济损失，包括但不限于：停工损失、误期损失等。

3.双方共同责任承担：

（1）按照各自责任比例分担因工期延误造成的经济损失。

（2）按照各自责任比例承担因工期延误造成的社会影响和信誉损失。

四、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向施工合同约定的仲裁委员会申请仲裁。

2.仲裁委员会裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

五、其他

1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（建设单位）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

签署日期：____________________

附件：

1.施工合同

2.延期原因证明材料

3.有关经济损失的证明材料